- 目錄
-
第1篇買賣合同:商品房預售合同書 第2篇買賣合同:開發(fā)商遲延履行商品房預售合同交房義務 第3篇精品商品房預售買賣合同書 第4篇買賣合同:商品房預售合同履行義務糾紛案 第5篇買賣合同:商品房預售合同合同 第6篇商品房預售期限買賣合同 第7篇買賣合同:上海市商品房預售合同 第8篇商品房預售買賣通用版合同 第9篇買賣合同:商品房預售合同案 第10篇成都市商品房預售買賣合同 第11篇買賣合同:芻議不安抗辯權制度在商品房預售糾紛中適用 第12篇買賣合同:房地產(chǎn)商品房預售合同 第13篇買賣合同:商品房預售合同 第14篇買賣合同:上海商品房預售合同 第15篇買賣合同:內銷商品房預售合同 第16篇房屋買賣合同(商品房預售)
第1篇 買賣合同:商品房預售合同書
出賣人:______________________________________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:______________________________
企業(yè)資質證書號:______________________________
法定代表人:________ 聯(lián)系電話:_______________
委托代理人:________ 聯(lián)系電話:_______________
委托銷售代理機構:____________________________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:______________________________
買受人:______________________________________
:______ 國籍:_______
:___
出生日期:____年__月__日,性別:______________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:__________ 聯(lián)系電話:_______________
:___ 國籍:_____
:_____________________
出生日期:____年__月__日,性別:______________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:___________聯(lián)系電話:_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、》《市城市房地產(chǎn)轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就商品房現(xiàn)房買賣事宜達成如下協(xié)議:
第一條 項目建設依據(jù)
出賣人以方式取得坐落(國有土地使用證的坐落)于_____________地塊的國有土地使用權。該地塊為:_______________,土地使用權面積為:________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:__________,土地使用年限自____年___月___日至____年___月___日止。
出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設的商品房為:_________,建設工程規(guī)劃許可證號為:__________,建筑工程施工許可證號為:_________,建設工程施工合同約定的開工日期為:______,建設工程施工合同約定的竣工日期為:______________。
第二條 預售依據(jù)
該商品房已由_________批準預售,預售許可證號為:______________。
第三條 基本情況
經(jīng)公安行政管理部門核準,該商品房地址為:___________________。該商品房為第一條規(guī)定項目中的__第__層__單元__號。
該商品房所在樓棟的主體建筑結構為:________,建筑層數(shù)為:___層,其中地上______層,地下_______層。
該商品房的用途為:_______;為:___米,最低為:____米,為:____米。該商品房朝向為:_____;有___個陽臺,其中___個陽臺為封閉式,____個陽臺為非封閉式。
出賣人委托預測該商品房面積的房產(chǎn)測繪機構是_____,其預測建筑面積共_____平方米,其中,套內建筑面積____平方米,共用部位與共用房屋分攤建筑面積____平方米。有關共用部位與共用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二。
簽訂本合同時該商品房所在樓棟的建設工程進度狀況為_____。
本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離,凈高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂?shù)酌嬷g的垂直距離。
第四條 抵押情況
與該商品房有關的抵押情況為:__________________。
1、該商品房所分攤的土地使用權及在建工程均未設定抵押;
2、該商品房所分攤的土地使用權已經(jīng)設定抵押,抵押權人為:__________,抵押登記部門為:_____________,抵押登記日期為:____。
3、該商品房在建工程已經(jīng)設定抵押,抵押權人為:_______,抵押登記部門為:_____,抵押登記日期為:_____。
第五條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按照下列第__種方式計算該商品房價款。
1、按照套內建筑面積計算,該商品房單價每平方米___(幣)___元,總價款___(幣)___佰___拾___億___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(大寫)。
2、按照建筑面積計算,該商品房單價為每平方米____(幣)____元,總價款___(幣)___佰___拾___億___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(大寫)。
3、按照套(單元)計算,該商品房總價款為___(幣)___佰___拾___億___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(大寫)。
4、按照_______計算,該商品房總價款為____(幣)___佰___拾___億___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(大寫)。
本條所稱建筑面積,是指房屋外墻(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20米以上(含2.20米)的永久性建筑。
所稱套內建筑面積,是指成套商品房(單元房)的套內使用面積、套內墻體面積和陽臺建筑面積之和。
第六條 面積確認及面積差異處理
根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的,以產(chǎn)權登記面積為準。
商品房交付后,產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按以下方式進行處理:
(一)誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據(jù)實結算房價款;
(二)誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,并按銀行同期存款利率支付利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權歸買受人。產(chǎn)權登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協(xié)議。
第七條 付款方式及期限
買受人采取下列第___種方式付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的___%,其余價款可以向__________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
4、其他方式。
第八條 規(guī)劃變更的約定
出賣人應當按照規(guī)劃行政主管部門核發(fā)的建設工程規(guī)劃許可證規(guī)定的條件建設商品房,不得擅自變更。
出賣人確需變更建設工程規(guī)劃許可證規(guī)定條件的,應當書面征得受影響的買受人同意,并取得規(guī)劃行政主管部門的批準。因規(guī)劃變更給買受人的權益造成損失的,出賣人應當給予相應的補償。
第九條 設計變更的約定
(一)經(jīng)規(guī)劃行政主管部門委托的設計審查單位批準,建筑工程施工圖設計文件的下列設計變更影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在設計審查單位批準變更之日起10日內,書面通知買受人。
1、該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
2、供熱、采暖方式;
出賣人未在規(guī)定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
(二)買受人應當在通知送達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人逾期未予以書面答復的,視同接受變更。
(三)買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起___日內退還買受人已付房款,并按照銀行同期存款利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。
第十條 逾期付款責任
買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第__種方式處理。
1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在___日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之__的違約金,并于實際支付應付款之日起___日內向出賣人支付違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過___日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人應當自解除合同通知送達之日起___日內按照累計的逾期應付款的___%向出賣人支付違約金,并由出賣人退還買受人全部已付款。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意后,合同繼續(xù)履行,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之__(該比率應當不小于第(1)項中的比率)的違約金,并于實際支付應付款之日起___日內向出賣人支付違約金。
本條所稱逾期應付款是指依照第七條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、____________________________________________________。
第十一條 交付期限和條件
(一)出賣人應當在___年___月__日前向買受人交付該商品房。
(二)該商品房交付時應當符合下列條件;該商品房為住宅的,出賣人還應當提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。
1、該商品房已取得規(guī)劃驗收批準文件和建筑工程竣工驗收備案表;
2、有資質的房產(chǎn)測繪機構出具的該商品房面積實測技術報告書;
3、出賣人已取得了該商品房所在樓棟的房屋權屬證明;
4、滿足第十四條中出賣人的市政基礎設施達到的條件;
第十二條 逾期交房責任
除不可抗力外,出賣人未按照第九條約定的期限和條件將該商品房交付買受人的,按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在___日之內(該時限應當不小于第八條第1款第(1)項中的時限),自第十一條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之___的違約金(該違約金比率應當不小于第十條第1款第(1)項中的比率),并于該商品房實際交付之日起__日內向買受人支付違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過__日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起__日內退還全部已付款,并按照買受人全部已付款的___%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之___(該比率應當不小于第(1)項中的比率)的違約金,并于該商品房實際交付之日起___日內向買受人支付違約金。
第十三條 交接手續(xù)
(一)該商品房達到第十一條約定的交付條件后,出賣人應當在交付日的7日前,書面通知買受人辦理交接手續(xù)的時間、地點以及應當攜帶的證件。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示第十一條約定的證明文件,并滿足第十一條約定的其他條件。出賣人不出示證明文件或出示的證明文件不齊全,或未滿足第十一條約定其他條件的,買受人有權拒絕接收,由此產(chǎn)生的逾期交房責任由出賣人承擔,并按照第十二條處理。
(二)驗收交接后,雙方應當簽署商品房交接單。由于買受人原因未能按期辦理交接手續(xù)的,在此期間發(fā)生的各種費用應由購房人承擔,商品房毀損、滅失的風險責任也應由購房人承擔。
(三)雙方同意按照下列方式繳納稅費。
1、出賣人不得將買受人交納稅費作為交接該商品房的條件。
2、買受人同意委托出賣人代交下列稅費,并在接收該商品房的同時將上述稅費交給出賣人。
(1)專項維修資金;
(2)契稅
(3)第二十條約定的物業(yè)服務費用;
(4)供暖費;
3、買受人自行向相關單位繳納上述各種稅費,并在接收該商品房的同時向出賣人出示繳納稅費的憑據(jù)。
第十四條 市政基礎設施和其他設施的
出賣人與該商品房正常使用直接相關的市政基礎設施和其他設施按照約定的日期達到下列條件:
1、市政基礎設施
(1)上水、下水:____年___月___日 達到__________________;
(2)電:___年___月___日 達到________________________;
(3)供暖 :____年____月____日 達到_____________________;
(4)燃氣 :____年____月____日 達到_____________________;
如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
(1)___________________________________________________;
(2)___________________________________________________。
2、其他設施
(1)公共綠地:____年____月____日 達到__________________;
(2)公共道路:____年____月____日 達到__________________;
(3)公共停車場:____年___月___日 達到__________________;
(4)幼兒園:____年____月____日 達到____________________;
(5)學校 :____年___月___日 達到______________________;
(6)會所:____年____月___日 達到______________________;
(7)購物中心:____年____月____日 達到__________________;
(8)體育設施:____年____月____日 達到__________________;
(9)___________________________________________________;
(10)__________________________________________________。
如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
(1)___________________________________________________;
(2)___________________________________________________。
第十五條 商品房質量、裝飾、設備標準的約定
(一)出賣人該商品房使用合格的建筑材料、構配件,該商品房質量符合國家和本市頒布的工程質量規(guī)范、標準和施工圖設計文件的要求。
(二)出賣人和買受人約定如下:
1、該商品房室內空氣質量經(jīng)檢測不符合國家標準的,自該商品房交付之日起___日內(該時限應當不低于60日),買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起___日內退還買受人全部已付款,并按照銀行同期存款利率支付利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發(fā)生的檢測費用由出賣人承擔。
買受人不退房的或該商品房交付使用已超過___日的,買受人應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。
2、交付該商品房時,該商品房已經(jīng)由建設、勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位驗收合格,出賣人應當與買受人共同查驗收房,發(fā)現(xiàn)有其他問題的,雙方同意按照第___種方式處理。
(1)出賣人應當于___日內將已修復的該商品房交付。由此產(chǎn)生的逾期交房責任由出賣人承擔,并按照第十一條處理。
(2)由出賣人按照國家和本市有關工程質量的規(guī)范和標準在商品房交付之日起___日內負責修復,并承擔修復費用,給買受人造成的損失由出賣人承擔賠償責任。
3、出賣人交付的商品房的裝飾、設備標準應當符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
具體裝飾和設備標準的約定見附件五。
(三)出賣人和買受人對工程質量問題發(fā)生爭議的,任何一方均可以委托有資質的建設工程質量檢測機構檢測,雙方均有協(xié)助并配合對方檢測的義務。
第十六條 住宅保修責任
(一)該商品房為住宅的,出賣人自該商品房交付之日起,按照《住宅質量保證書》的內容承擔相應的保修責任。
該商品房為非住宅的,雙方應當簽訂補充協(xié)議詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
(二)在該商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題,雙方有退房約定的,按照約定處理;沒有退房約定的,出賣人應當履行保修義務,買受人應當配合保修。非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任。
第十七條 使用
買受人使用該商品房期間,不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同、補充協(xié)議及其附件另有約定外,買受人在使用該商品房期間有權與其他權利人共同使用與該商品房有關的共用部位和設施,并按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關的共用部位和共用設施設備的用途。
第十八條 權屬轉移登記
(一)出賣人保證該商品房沒有產(chǎn)權糾紛,因出賣人原因造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。
(二)商品房交付使用后,雙方同意按照下列第____種方式處理。
1、雙方共同向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。
2、買受人自行委托他人向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。
3、買受人同意委托__________向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記,委托費用____元人民幣(大寫)。
(三)買受人未能在商品房交付之日起___日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。
1、如因出賣人的責任,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起___日內退還買受人全部已付款,并按照銀行同期存款利率支付利息。買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之___的違約金,并于買受人實際取得房屋所有權證書之日起___日內向買受人支付。
2、如因買受人的責任,買受人自行承擔相關的費用及損失。
第十九條 共有權益的約定
1、該商品房所在樓棟的屋面使用權歸全體產(chǎn)權人共有。
2、該商品房所在樓棟的外墻面使用權歸全體產(chǎn)權人共有。
第二十條 附屬建筑物、構筑物的約定
雙方同意該商品房的地下停車庫等附屬建筑物、構筑物按照以下第___種方式處理。
1、出賣人出賣該商品房時,該商品房附屬的_______、_______、________、________隨同該商品房一并轉讓。
2、出賣人聲明該商品房附屬的______、______、______、______不隨同該商品房一并轉讓。
第二十一條 前期物業(yè)服務(未成立業(yè)主委員會)
(一)出賣人依法選聘的物業(yè)管理企業(yè)為:_____________,資質證號為:________________。
(二)前期物業(yè)管理期間,物業(yè)服務收費價格為____/月·平方米(建筑面積)。價格構成包括物業(yè)區(qū)域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養(yǎng)護費、綜合管理費、________、_________、_______。地上停車管理費_____,地下停車管理費_____。
(三)物業(yè)管理企業(yè)按照第___種方式收取物業(yè)服務費。
1、按照年收取,買受人應當在每年的___月___日前繳費。
2、按照半年收取,買受人應當分別在每年的___月___日前和___月___日前繳費。
3、按照季收取,買受人應當分別在每年的___月____日前、____月___日前、___月___日前和___月___日前繳費。
(四)物業(yè)服務的內容和業(yè)主臨時公約的內容見附件七。買受人已詳細閱讀附件七有關物業(yè)服務的全部內容和業(yè)主臨時公約,同意由出賣人依法選聘的物業(yè)管理企業(yè)提供前期物業(yè)服務,遵守業(yè)主臨時公約。
第二十二條 專項維修資金
買受人委托出賣人代交專項維修資金的,出賣人應當自買受人接收該商品房之日起___日內,向買受人提交專項維修資金繳納憑證。
買受人自行繳納專項維修資金的,應當在商品房交付,向物業(yè)管理企業(yè)出示專項維修資金繳納憑證。
第二十三條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起____日內向另一方當事人提供證明。
第二十四條 爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按照下列第___種方式解決。
1、提交___________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十五條 本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充,但補充協(xié)議中含有不合理地減輕或免除本合同中約定應當由出賣人承擔的責任或不合理地加重買受人責任、排除買受人主要權利內容的,仍以本合同為準。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第二十六條 本合同及附件共___頁,一式___份,具有同等法律效力,其中出賣人___份,買受人___份,___份,___份。
出賣人(簽章):____________________ 買受人(簽章):__________________
:__________________ :________________
(簽章):____________ :____________________
(簽章):______ (簽章):__________
簽訂時間:________年______月____日 簽訂時間:_____年____月_______日
簽訂地點:_______________________ 簽訂地點:______________________
第2篇 買賣合同:開發(fā)商遲延履行商品房預售合同交房義務
原告周某、楊某訴稱,原、被告于20xx年8月8日簽訂了《上海市商品房預售合同》。合同約定,由被告將位于浦東金橋路939號1102、1103、1104室房屋出售給原告,房屋價格分別為663,190、616,398、606,368元(共計人民幣1885956元),被告應于20xx年12月31日前將房屋交付原告。合同簽訂后,原告付清了全部房款,被告未按約交房,其行為已構成違約。故起訴要求解除原、被告間簽訂的《上海市商品房預售合同》;返還已付房款1885956元,并按同期存款利息計算20xx年8月8日至20xx年5月8日利息損失,從20xx年6月5日起至判決生效日止按同期貸款利息計算損失;要求被告給付違約金56578.68元元。
被告上海宏南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辨稱,雖然合同上約定的交房時間為20xx年12月31日,形式上沒有辦理交房手續(xù),但20xx年4月原告仍向被告提出裝修事宜,表明原告實際已經(jīng)取得房屋的權利,應當認為房屋已經(jīng)實際交付,原告提出解除合同的要求不能成立,請求駁回原告訴請。
經(jīng)審查查明,原、被告于20xx年8月8日簽訂了《上海市商品房預售合同》,合同約定,被告將位于上海市浦東新區(qū)金橋路939號1102、1103、1104室房屋出售中給原告,該三套房屋價格1885956元,被告于20xx年12月31日前將該房屋交付給原告。合同還約定,被告未在約定時間內交房,逾期超過60天,原告有權單方面解除合同;行使單方面合同解除權時,應當書面通知被告,被告收到書面通知起30日天內將原告已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還原告,并承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的3%,在退還房價款時一并支付原告。合同附件一約定,被告于20xx年8月8日、31日分別付331,595、308,199、320,206元。合同簽訂后,原告依約付清了全部房款。由于被告未在20xx年12月31日前將房屋交付原告,原告于20xx年4月29日、30日書面通知被告解除合同,并要求被告按約承擔返還已付房款,支付利息,賠償損失,被告未同意,故原告以訴稱的理由起訴來院。審理中,被告認為,應按原告實際支付房款的時間計算利息,利息損失已包含在賠償3%的金額中。原告認為售樓廣告是合同的組成部份,被告認為不是。
以上事實,由上海市商品房預售合同、已購客戶付款清單和發(fā)票、非稅收入一般繳款書、律師函及當事人陳述為證。
本院認為,依法成立的合同受法律保護。原、被告間的《上海市商品房預售合同》依法成立,受法律保護,雙方當事人應以合同的約定,享受權利和承擔義務?,F(xiàn)原告依約履行了合同規(guī)定的房屋付款義務,被告未按合同規(guī)定履行交房義務,且違約行為已達到合同約定的解除條件。原告起訴要求解除合同,由被告返還房款,給付利息,并賠償損失,依法有據(jù),應于準許。被告認為利息損失應按原告分期付款的時間分別計算,依法有據(jù),可以采納; 認為利息損失已包含在賠償損失中,于合同約定不符,不予采納。應按合同的約定計算銀行同期存款利息損失和賠償金額,原告主張分段計算存款和貸款利息,不符合約定,不予支持。 依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第九十三條、第九十七條、第一百一十四條之規(guī)定,判決如下:
一、解除原告周某、楊某與被告上海宏南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的《上海市商品房預售合同》。
二、被告上海宏南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自本判決生效日起十日內,返還原告周某、楊某房款人民幣1885956元。
三、被告上海宏南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自本判決生效日起十日內,給付原告周某、楊某同期銀行存款利率計算利息,本金1885956元中,331,595、308,199、320,206元從20xx年8月9日起計息,另本金925956元從20xx年9月1日起計息,利息算至付清之日止。
四、被告上海宏南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自本判決生效日起十日內,賠償原告周某、楊某人民幣19,895.7、18,491.9、18,191元(共計56,578.6元)。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十二條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
本案受理費人民幣31,167元,減半收取,由被告負擔。訴訟保全費人民幣3995.5、3750、3697.7元(共計11443.2元)由被告負擔。
第3篇 精品商品房預售買賣合同書
出售方:__________
地址:_________________
郵碼:__________________
電話:__________________
購買方:___________
姓名:____________________
性別:____________________
身份證號碼:_______________
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
第一條甲方經(jīng)批準,取得位于______________市用地面積_________㎡的土地使用權。
地塊編號:_______________使用年期__________年,自__________年________月__日起至__________年________月__日止。甲方在上述土地興建__________________,系____定名____,由甲方預售。
第二條乙方自愿向甲方定購上述樓_的第____幢____號。建筑面積_________㎡,土地面積/㎡。
第三條甲方定于__________年________月__日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超過____天:
1.人力不可抗拒的自然災害
2.施工中遇到異常困難及重大技術問題不能及時解決
3.其他非甲方所能控制的因素。
上述原因必須憑____市有關主管部門的證明文件為依據(jù),方能延期交付使用。
第四條甲乙雙方同意上述訂購之樓_售價為:單價______元/㎡,總金額____幣____千____百____十____萬____千____百____十__________元。
付款方式:乙方按甲方指定收款銀行:
帳戶名稱:_________________________
帳號:______________________________
第五條乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方有權追索違約利息。如逾期____天以上,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓_出售他人。
第六條甲方如未按本合同第三條規(guī)定的日期交付給乙方使用,應按合同規(guī)定交付日第二天起計算付款利息,以補償乙方的損失。
第七條甲方出售的__________須經(jīng)______市建筑質量檢驗部門驗審合格,并負責保修_______年,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房后甲方應將已付款項及全部利息在30天內退回乙方。
第八條甲乙雙方在_____交付使用并付清樓款后,簽訂《房地產(chǎn)轉讓合同書》,經(jīng)市府主管部門辦理轉讓登記手續(xù),發(fā)給《房地產(chǎn)權證》,乙方才能獲得房地產(chǎn)權。
乙方在使用期間,有權享用與該樓_有關聯(lián)的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。
第九條乙方所購_____只作______________使用,在使用期間不得擅自改變該樓_結構和用途,如有損壞應自費修繕。
乙方購置的樓_所占用的土地,按有關土地管理規(guī)定繳納土地使用費。
第十條預售的樓_,乙方不許轉讓、抵押,否則,后果自負。
第十一條本合同自簽訂蓋章之日起生效,如發(fā)生糾紛,雙方應友好協(xié)商解決,不能解決時,按下列項解決:
1.由仲裁機關仲裁
2.由人民法院裁判
第十三條本合同正本一式四份,甲乙雙方、公證機關、房地產(chǎn)權登記機關各一份。
甲方:_________________乙方:_________________
代表:_________________代表:_________________
第4篇 買賣合同:商品房預售合同履行義務糾紛案
被告某房屋開發(fā)公司是1988年7月依法成立的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),其經(jīng)批準的經(jīng)營范圍是:主營商品房開發(fā)、銷售,兼營建筑材料。1990年12月,被告先后經(jīng)某市計劃經(jīng)濟委員會、城鄉(xiāng)建設委員會、土地管理局、建筑工程管理處等有關部門批準,在該市路橋鎮(zhèn)解放路開發(fā)臨街坐西朝東第4號、第5號兩幢商品住宅樓,各樓的第一、二層為營業(yè)用房,第三層以上為住宅套房。1991年9月,原告鄭某等11人分別向被告下屬的路橋辦事處申請購買該4、5號商品住宅樓的營業(yè)房各1套,并按照被告預售商品房的有關規(guī)定,填寫了《訂購商品房申請登記表》,經(jīng)所在居委會和路橋土地管理事務所審核,同意原告鄭某等11人申請購買營業(yè)房各一套。1991年9月25日,被告某房屋開發(fā)公司的派出機構——路橋辦事處,分別在原告鄭某等11人的《訂購商品房申請登記表》中“公司審定房屋方位層次”一欄,簽署了“同意購買解放路營業(yè)房一套”的意見。同年9月27日,被告分別向原告鄭某等11人收取了訂購營業(yè)房預付款各4萬元,并出具了收據(jù)。1992年6月24日,原告鄭某等11人又分別交付給被告建房的施工單位——黃巖市路橋市政公司工程款各5000元。在解放路第4、5號商品住宅樓興建過程中,1992年4月7日,路橋區(qū)的陳某等部分廠長、經(jīng)理也填寫了《訂購商品房申請登記表》,此表未交給被告,被告未向他們收取分文預付款。同年4月16日,該市計劃經(jīng)濟委員會根據(jù)路橋區(qū)企業(yè)辦公室的書面報告,以黃計經(jīng)字(1992)第113號文件,指定原路橋區(qū)企業(yè)辦公室將解放路第4、5號商品住宅樓銷售給路橋區(qū)的陳某等11戶廠長、經(jīng)理。1992年9月10日,該市城建委主任、路橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、路橋區(qū)企業(yè)辦副主任及被告經(jīng)理等人召開了協(xié)調會議,決定:(1)路橋鎮(zhèn)解放路第4、5號樓的商品房賣給路橋區(qū)的廠長、經(jīng)理;(2)已經(jīng)繳款的鄭某等11戶個人購房戶在小商品市場另擇地皮給予解決,如果11戶個人不同意,由開發(fā)公司歸還預付款;(3)由路橋鎮(zhèn)通知施工隊停止施工。會后由路橋鎮(zhèn)城建辦公室口頭通知停建解放路4、5號商品房工程,被告及施工單位據(jù)此停止建造,當時該工程已建至二層樓。工程停建后,原告鄭某等11位商品房預購人在向黃巖市有關部門多次要求解決無果的情況下,于1994年3月1日向該市路橋區(qū)人民法院提起訴訟,要求依法確認與被告的商品房買賣關系有效,并要求被告及時交付房屋。被告某房屋開發(fā)公司答辯:愿意按約履行。但因該工程被停建,無法及時交付預售給原告的商品房。
該市某區(qū)人民法院經(jīng)公開開庭審理,查明了案情事實和相關證據(jù)。認為:被告某房屋開發(fā)公司依法成立,具有開發(fā)、銷售商品房的主體資格。被告開發(fā)座落路橋鎮(zhèn)解放路第4、5號商品住宅樓,經(jīng)有關部門批準,手續(xù)完備,被告有權自主簽訂預售商品房合同。原告鄭某等11人經(jīng)有關單位審核同意,與被告簽訂了預售商品房合同,并交納了預付款。雙方簽訂的商品房預售合同應認定有效,依法受法律保護。該合同中商品房交付期限不明確,原告要求及時交付,依法應予準許。但應給被告必要的建房時間。至于該商品房預售過程中受到有關行政部門干預,該工程又被有關部門通知停建,應由被告自行與有關部門解決,不屬本案爭議范圍。該市路橋區(qū)人民法院依照《中華人民共和國民法通則》第五十七條、第八十五條、第八十八條第一款和第二款第(二)項、第一百一十一條的規(guī)定,于1995年4月14日判決:原告鄭某等11人與被告某房屋開發(fā)公司簽訂的預購預售商品房合同有效,被告應于判決發(fā)生法律效力之日起一年內交付房屋。本案訴訟費用由被告負擔。宣判后,當事人均未上訴。被迫停工的解放路第4、5號商品房工程,經(jīng)多方努力,已于1995年7月4日恢復施工。
本案是一起當事人多,涉及面廣,牽連到該市和路橋區(qū)、鎮(zhèn)6個行政部門,爭訟房屋停建二年多,在當?shù)赜绊戄^大的一起商品房預售合同方面的普通共同訴訟案件。法院受理后,堅持嚴肅執(zhí)法,正確適用法律,取得了良好的社會效果。本案主要抓住了以下三個關鍵問題:
一、關于商品房預售合同的效力問題。人民法院審理商品房預售合同案件,必須審查合同的效力,這是正確處理這類案件的前提。審查的內容,一般應包括:審查作為預售方的主體是否具有房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營權;作為合同標的物的房地產(chǎn)的所有人(土地使用權人)是否持有合法證件;合同是否是雙方當事人的真實意思表示,其內容是否合法。根據(jù)本案事實,商品房預售方是依法成立的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),其開發(fā)的商品房用地業(yè)經(jīng)土地管理部門和規(guī)劃部門批準,并已列入商品房開發(fā)計劃,持有合法證件;商品房預購方是當?shù)爻擎?zhèn)居民,經(jīng)有關部門審核符合購房條件;雙方以《訂購商品房申請登記表》的書面形式簽訂了預購預售合同,預售方還實際收取了預購方交納的預付款,應當確認該商品房預售合同業(yè)已依法成立,對當事人具有法律約束力。需要指出的是,在1991年9月原告鄭某等11人與被告房屋開發(fā)公司簽訂了商品房預售合同之后,1992年4月7日,路橋區(qū)陳某等部分廠長、經(jīng)理也填寫了《訂購商品房申請登記表》,但此表沒有交給房屋開發(fā)公司,房屋開發(fā)公司既未預售此商品房,也未收取分文預售款,這只能認為是部分廠長、經(jīng)理的單方意思表示,不具有預購預售商品房合同的效力。
二、關于排除不當行政干預的問題。本案原、被告之間的法律關系是清楚的,案情也并不復雜。但是由于受到該市(區(qū)、鎮(zhèn))某些主管部門不當行政干預,特別是1992年9月10日召開的“協(xié)調會議”,指定將“路橋鎮(zhèn)解放路第4、5號樓的商品房賣給路橋區(qū)的廠長、經(jīng)理”,置本案原告鄭某等11人的合法權益于不顧,采取行政手段,違法解除鄭某等11人與房屋開發(fā)公司簽訂的商品房預售合同,直至“通知施工隊停止施工”,導致依法興建的商品房被迫停工達二年多,嚴重侵犯了房地產(chǎn)權利人的合法權益,影響了房地產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。在訴訟過程中如何排除不當行政干預,這成了正確處理本案的關鍵問題之一。有人認為,可以追加該市(區(qū)、鎮(zhèn))有關部門為本案被告,因為鄭某等人與房屋開發(fā)公司之間沒有實質性的紛爭,造成糾紛及停止施工主要是由于某些部門的錯誤行為所致,如不追加他們?yōu)楸桓?,糾紛不能徹底解決。也有人主張追加陳某等部分廠長、經(jīng)理為本案第三人,因為案件的處理結果與他們有利害關系。
受訴法院經(jīng)過慎重研究,認為:(1)商品房預售合同糾紛是房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營方面的一種新類型案件,其訴訟主體,一方應是房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè),即預售方;另一方則是符合購房條件的單位或個人,即預購方。該市(區(qū)、鎮(zhèn))有關部門不具備房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的主體條件,所謂的“113號文件”和“協(xié)調會議”,擅自將本案已預售的商品房指定售給陳某等部分廠長、經(jīng)理,以及通知停止施工等,純屬憑借行政權力作出的行政行為,其違法性是顯而易見的。按理,被侵權的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)可以“行政機關侵犯企業(yè)經(jīng)營自主權”為由提起行政訴訟;原告鄭某等11人的合法權益因此也受到了直接損害,作為行政行為的利害關系人,也是有權提起行政訴訟的。但他們均未提起行政訴訟,這是他們對行使訴權的選擇。原告鄭某等11人最終向法院提起了民事訴訟,是因為他們與被告之間存在有民事法律關系,并可以通過民事訴訟排除行政干擾,這種民事訴訟依法是成立的。本案作為民事訴訟,當然不應將有關行政機關追加為被告。(2)基于同樣的理由,陳某等部分廠長、經(jīng)理與房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)沒有商品房預 購預售合同關系,他們與本案當事人之間不存在法律意義上的利害關系,因而不具備民事訴訟第三人的主體資格,不應追加其為第三人。受訴法院在查明案情事實的基礎上,向市委寫了《關于要求協(xié)調鄭某等11人與市房屋開發(fā)公司預售商品房糾紛案的請示》,得到了市委的支持,排除 了不當行政干預,使被迫停工的商品房得以恢復施工,從而妥善解決本案糾紛。
三、關于本案的法律適用問題。1995年1月1日起施行的《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》是人民法院審理房地產(chǎn)案件的法律準繩。但對房地產(chǎn)管理法施行前,因房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營方面引起的糾紛,在房地產(chǎn)管理法施行前或施行后訴訟到人民法院的,人民法院仍應依據(jù)當時的有關法律和政策規(guī)定,在查明事實、分清是非的基礎上,從實際情況出發(fā),合情合理地處理。本案爭議的商品房預售合同是在1991年9月簽訂的,合同的基本內容——即預購、預售、收取預付款等是依法成立和有效的。但是,合同中卻沒有約定購房價格、交房時間及違約責任等,合同內容的不完善導致合同履行中的不穩(wěn)定,潛在的隱患也容易引發(fā)糾紛。
如何正確地適用法律,妥善處理這種新類型案件,受訴法院主要是掌握了二條:一是遵循人民法院提出的審理房地產(chǎn)案件的三個原則,即(1)有利于房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的原則;(2)依法保護合同的原則;(3)公平保護當事人合法權益的原則。二是 恰當?shù)剡m用《中華人民共和國民法通則》的有關條款。例如,關于該商品房預售合同的效力,適用了民法通則第五十七條和第八十五條的規(guī)定認定;關于商品房交付時間,合同中沒有約定,適用了民法通則第八十八條第二款第(二)項的規(guī)定,認為債權人(預購方)有權要求債務人(預售方)及時交付房屋,“但應當給對方必要的準備時間”。法院根據(jù)實際情況,判決“被告于判決發(fā)生法律效力之日起一年內交付房屋”,這一判決是正確的,合理合法的。
第5篇 買賣合同:商品房預售合同合同
甲方(賣方):_____________
住所:___________
郵編:____________
營業(yè)執(zhí)照號碼:________
資質證書號碼:__________
法定代表人:___________________
聯(lián)系電話:_________________
委托代理人:___________________
聯(lián)系電話:_________________
乙方(買方):_____________
國籍:___________
性別:_______
出生年月日:________
住所(址):_________
郵編:______
身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________
聯(lián)系電話:____________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方購買甲方預售的《______________》商品房事宜,訂立本合同。
第一條
甲方通過土地使用權出讓/轉讓/劃撥方式取得區(qū)/縣_________________________地塊土地使用權,并依法進行了土地使用權登記取得房地產(chǎn)權證,證書號為:___________________,土地面積為:___________________,土地用途為_______________。甲方經(jīng)批準,在該地塊上投資建造《___________________》(暫定名/現(xiàn)定名)商品房,主體尋址建筑結構為_________結構;建筑物地上層數(shù)為_________層,地下層數(shù)為______層。
上述商品房已具備《上海市房地產(chǎn)轉讓辦法》規(guī)定的預售條件,___________________局已批準上市預售(預售許可證編號:___________________)。
第二條
乙方向甲方購買___________________路___________________《___________________》___幢(號___層__室(以下簡稱該房屋),政府批準的規(guī)劃用途為__________。
據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為_________平方米,其中套內建筑面積為_________平方米、公用分攤建筑面積為___平方米。該房屋建筑層高為_____米。
第三條
乙方購買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_________元。(大寫):___________________。
第四條
乙方購買該房屋的總房價款(含附件三中裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。本合同約定的總房價款除該房屋建筑面積的暫測不一致的原因外,不再作變動。
第五條
在該房屋交付時,房屋建筑面積以上海市房屋土地資源管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
1、按該房屋每平方米建筑面積單價計算多退少補;
2、甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+_________%(包括_____%),不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過-____%(包括-______%),乙方有權單方面解除本合同。乙方行使單方解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。
第六條
簽訂本合同時,該房屋建設工程建設到___________________.乙方應當按本合同約定時間如期足額將房價款解入甲方的預售款監(jiān)管帳戶(預售款監(jiān)管機構:___________________、帳戶名稱:___________________、帳號:___________________)。預售款按政府規(guī)定監(jiān)管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附件中約定明確。
第七條
乙方如未按本合同約定的時間付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的日萬分之_____計算,違約金自本合同的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。逾期超過______天后,甲方有權選擇下列第_______種方案追究乙方責任:
甲方有權單方面解除本合同,乙方應當承擔賠償責任。賠償金額為總房價款的___%,甲方有權在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,剩余房款退還給乙方。如乙方已支付的房價款不足賠償?shù)?,甲方有權追索?/p>
甲方如行使解除合同權的,應當書面通知乙方。
第八條
簽訂本合同后,甲方不得擅自變更該房屋的建筑設計,確需變更的應當征得乙方書面同意并報規(guī)劃管理部門審核批準,在獲得批準之日起____天內與乙方簽訂本合同變更協(xié)議。
甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設計,乙方有權單方面解除合同。
第九條
甲方不得擅自變更已經(jīng)與乙方約定的小區(qū)平面布局,確需變更的應當征得乙方書面同意。
甲方未征得乙方同意變更小區(qū)的平面布局,乙方有權要求甲方恢復,如不能恢復的,甲方應當向乙方支付總房價款的____%違約金。
第十條
該房屋的交付必須符合下列第_____種方案所列條件:
辦理了房地產(chǎn)初始登記手續(xù),取得新建商品房房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證);甲方對該房屋設定的抵押已注銷;甲方已按規(guī)定繳納了物業(yè)維修基金。
取得了《住宅交付使用許可證》;甲方對該房屋設定的抵押已注銷;甲方已按規(guī)定繳納了物業(yè)維修基金;甲方在______年_____月_____日前辦理房地產(chǎn)初始登記手續(xù),取得新建商品房房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證),如到時不能取得商品房房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證),乙方有權單方面解除本合同。
第十一條
甲方定于_______年____月_______日前將該房屋交付給乙方,除不可抗力外。
第十二條
甲方如未在本合同第十一條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金自本合同第十一條約定的最后交付期限之第二天起算至實際交付之日止。逾期超過____天,乙方有權選擇下列第_______種方案追究甲方責任:
乙方有權單方面解除本合同。
第十三條
該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,甲方應在交付之日前_____天書面通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù)。乙方應在收到該通知之日起______天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標志為___________________。
在驗收交接時,甲方應出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,因該房屋用途為_______用房,甲方應向乙方提供《___________________質量保證書》和《___________________使用說明書》。同時,甲方應當根據(jù)乙方要求提供實測面積的有關資料。
甲方如不出示和不提供前款規(guī)定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此而產(chǎn)生的延期交房的責任由甲方承擔。
第十四條
在甲方辦理了新建商品房房地產(chǎn)初始登記手續(xù)、取得了房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證)后_______日內,由甲、乙雙方簽署本合同規(guī)定的《房屋交接書》。《房屋交接書》作為辦理該房屋過戶手續(xù)的必備文件。
甲、乙雙方在簽署《房屋交接書》之日起________天內,由雙方依法向_________交易中心辦理價格申報、過戶申請手續(xù)、申領該房屋的房地產(chǎn)權證(小產(chǎn)證)。
第十五條
該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù),甲方應當發(fā)出書面催告書一次。乙方未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。
第十六條
甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產(chǎn)權糾紛和財務糾紛。如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔全部責任。
第十七條
甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。如該房屋的裝修、設備標準達不到本合同附件三約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價____倍給予補償。如主體結構不符合本合同附件三約定的標準,乙方有權單方面解除本合同。
雙方商定對標準的認定產(chǎn)生爭議時,委托本市有資質的建設工程質量檢測機構檢測并以該機構出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。
第十八條
該房屋交付后,乙方認為主體結構不合格的,可以委托本市有資質的建設工程質量檢測機構檢測。經(jīng)核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本合同。
第十九條
乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起_________天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,并承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的_________%,在退還房款時一并支付給乙方。
前款及本合同其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第二十條
甲方交付該房屋有其他工程質量問題的,乙方在保修期內有權要求甲方除免費修復外,還須按照修復費的_______倍給予補償。
第6篇 商品房預售期限買賣合同
2023商品房預售期限買賣____省買賣合同出賣人:_____________________________________________注冊地址:___________________________________________營業(yè)執(zhí)照注冊號:_____________________________________企業(yè)資質證書號:_____________________________________法定代表人:_________________________________________聯(lián)系電話:_____________________________________________編碼:___________________________________________委托代理人:_________________________________________地址:_________________________________________________編碼:___________________________________________聯(lián)系電話:___________________________________________委托代理機構:_______________________________________注冊地址:___________________________________________營業(yè)執(zhí)照注冊號:_____________________________________法定代表人:_________________________________________聯(lián)系電話:_____________________________________________編碼:___________________________________________買受人:_____________________________________________姓名:_______________________________________________國籍:_______________________________________________身份證號碼:_________________________________________地址:_________________________________________________編碼:___________________________________________聯(lián)系電話:___________________________________________委托代理人:_________________________________________姓名:_______________________________________________國籍:_______________________________________________地址:_________________________________________________編碼:___________________________________________聯(lián)系電話:___________________________________________根據(jù)國家____省法律、法規(guī)和有關規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條項目建設依據(jù)出賣人以_________方式取得位于___________________________、編號為__________________、的地塊的土地使用權,取得《土地使用權證書》。土地使用權出讓合同號為__________________。該地塊土地面積為_________,規(guī)劃用途為__________,土地使用權年限自________年____月____日至________年____月____日出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房,現(xiàn)定名暫定名_________。建設工程規(guī)劃許可證號為_________,施工許可證號為__________________。
第二條商品房銷售依據(jù)買受人購買的商品房為現(xiàn)房預售商品房。預售商品房批準機關為_____________,商品房預售許可證號為________。
第三條買受人所購商品房的`基本情況買受人購買的商品房為現(xiàn)房預售商品房。該商品房為本合同
第7篇 買賣合同:上海市商品房預售合同
上海市房屋土地資源管理局 制定
上海市工商行政管理局 監(jiān)制
二零零零年印制
特別告知
一、本合同文本是根據(jù)《上海市房地產(chǎn)轉讓辦法》制定的示范文本,印制的和同條款為提示性條款,供雙方當事人約定采用。
二、購房是一種民事法律行為,涉及的標的額較大、專業(yè)性較強、法律規(guī)范較多,為更好地維護雙方當事人的權益,雙方簽訂合同時應當慎重,力求簽訂得具體、全面、嚴密。
三、在簽訂預售合同前,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應向購房人出示商品房預售許可證。預售許可證真實性、合法性及該商品房屋是否存在重復預售和被司法機關查封等權利轉移受限制的情況,購房人可向該商品房屋所在地的區(qū)縣房地產(chǎn)交易中心查閱。
四、為保護合同雙方當事人的合法權益,雙方可以將預售廣告、售樓書約定為商品房預售合同的附件。
五、預售的商品房是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)正在建設中的房屋(或已建成但未經(jīng)初始登記的房屋),該房屋的面積、交房日期質量等方面都存在著不確定因素。房屋買賣雙方在簽訂前,應對下列問題予以充分了解:
1.商品房預售時房屋的建筑面積是暫測的,房屋交付時則以上海市房屋土地資源管理局認定的測繪機構實測建筑面積為準。預售合同中須明確載明房屋的建筑面積、套內建筑面積、公用分攤建筑面積。暫測面積與交付時實測面積不一致,按《上海市房地產(chǎn)轉讓辦法》第四十四條規(guī)定處理。
2.依據(jù)《上海市房地產(chǎn)登記條例》關于“房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當在新建商品房屋竣工驗收后交付給買受人之前,持本條例第二十條所列文件和商品房屋建設項目批準文件辦理新建商品房屋初始登記”的規(guī)定,商品房建成交付前房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應取得新建商品房房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證)。
3.國務院發(fā)布的《建設工程質量管理條例》規(guī)定,施工單位對商品房屋的質量的保修期限為:“(一)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程,為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,為5年;(三)供熱與供冷系統(tǒng),為2個采暖期、供冷期;(四)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,為2年?!北P奁谙拮钥⒐ず细耱炇罩掌鹩嬎?。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對購房人購買的商品房屋得保修責任從房屋交付之日起承擔,保修期自房地產(chǎn)權利轉移之日起,不得少于兩年。
4.房屋交付使用后,房屋的主體結構質量不合格的,按國務院發(fā)布的《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第三十二條關于“商品房交付使用后,購買人認為主體結構質量不合格的,可以向工程質量監(jiān)督單位申請重新核驗。經(jīng)核驗,確屬主體結構質量不合格的,購買人有權退房;給購買人造成損失的,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當依法承擔賠償責任?!钡囊?guī)定處理。
六、雙方履行合同發(fā)生爭議的,可選擇向不動產(chǎn)所在地人民法院起訴,也可選擇向仲裁委員會申請仲裁。如果選擇申請仲裁的,可向本市的仲裁委員會申請,也可向外地的仲裁委員會申請,本市的仲裁委員會全稱是上海仲裁委員會。
七、商品房預售合同簽訂后應及時向房地產(chǎn)登記機構辦理商品房預售合同登記備案,以便保護合同雙方當事人權益。不登記備案的預售合同,當發(fā)生重復預售、抵押等事實時不能對抗第三人。根據(jù)規(guī)定,辦理登記手續(xù),可由合同當事人雙方共同辦理,也可由購房人一方單獨辦理。
八、本合同文本在市、區(qū)、縣房地產(chǎn)交易中心對外發(fā)售,建議購房人先行購買,仔細閱讀。
甲方(賣方):__________________________
住所(址):____________________________
郵編:__________________________________
身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼:______________
聯(lián)系電話:______________________________
委托/法定代理人:_______________________
住所(址):____________________________
聯(lián)系電話:______________________________
乙方(買方):__________________________
國籍:__________________________________
性別:__________________________________
出生年月:______________________________
住所(址):____________________________
郵編:__________________________________
身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼:______________
聯(lián)系電話:______________________________
委托/法定代理人:_______________________
住所(址):____________________________
聯(lián)系電話:______________________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方購買甲方預售的《________________》商品房事宜,訂立本合同。
第一條 甲方通過土地使用權出讓/轉讓/劃撥方式取得________區(qū)/縣______________________地塊土地使用權,并依法進行了土地使用權登記取得房地產(chǎn)權證,證書號為:______________________ 土地面積為:_____________,土地用途為:_______________。
甲方經(jīng)批準,在該地塊上投資建造《_________________》(暫定名/現(xiàn)定名)商品房,主體建筑物的建筑結構為________結構;建筑物地上層數(shù)為______層,地下層數(shù)為______層。
上述商品房已具備《上海市房地產(chǎn)轉讓辦法》規(guī)定的預售條件,__________________________局已批準上市預售(預售許可證編號:___________________)。
第二條 乙方向甲方購買_____________路___________《_____________》_______幢(號)______層_______室(以下簡稱該房屋),政府批準的規(guī)劃用途為_______________。
據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為__________平方米,其中套內建筑面積為__________平方米、公用分攤建筑面積為__________平方米。該房屋建筑層高為_________米。
該房屋建筑設計及平面圖見本合同附件二;該房屋建筑結構、裝修及設備標準見本合同附件三;該房屋相關情況說明(抵押關系、資料關系、相鄰關系及小區(qū)平面布局)見本合同附件四;該房屋《前期物業(yè)管理服務合同》、《使用公約》或有關書見本合同附件五。
第三條 乙方購買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價(不包含房屋全裝修價格)為人民幣___________元。
(大寫):__________________________。
根據(jù)甲方暫測的房屋建筑面積,乙方購買該房屋的總房價款(不包含房屋全裝修價格)暫定為人民幣_________元。
(大寫):__________________________。
該房屋全裝修總價為人民幣__________元。
(大寫):__________________________。
第四條 乙方購買該房屋的總房價款(含附件三中裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。本合同約定的總房價款除該房屋建筑面積的暫測與實測不一致的原因外,不在作變動。
第五條 在該房屋交付時,房屋建筑面積以上海市房屋土地資源管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
1.按該房屋每平方米建筑面積單價計算多退少補;
2.甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+_____% (包括_____%),不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過-_____% (包括-_____%),乙方有權單方面解除本合同。乙方行使甲方解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。
第六條 簽訂本合同時,該房屋建設工程建設到_______________。乙方應當按本合同約定時間如期足額將房款價解入甲方的預售款監(jiān)管帳戶(預收款監(jiān)管機構:________________、帳戶名稱_______________、帳號:___________________)。預收款按政府規(guī)定監(jiān)管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附件一中約定明確。
第七條 乙方若未按本合同約定的時間付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的日萬分之__計算,違約金自本合同的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。逾期超過_____天后,甲方有權選擇下列第____種方案追究乙方責任:
壹、甲方有權單方面解除本合同,乙方應當承擔賠償責任。賠償金額為總房價款的_____%,甲方有權在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,剩余房款退還給乙方。如乙方已支付的房價款不足賠償?shù)模追接袡嘧匪鳌?/p>
甲方如行使解除合同權的,應當書面通知乙方。
貳、______________________________
第八條 簽訂本合同后,甲方不得擅自變更該房屋的建筑設計(見附件二),確需變更的應當征得乙方書面同意并報規(guī)劃管理部門審核批準,在獲得批準之日起_____天內與乙方簽訂本合同變更協(xié)議。
甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設計,乙方有權單方面解除本合同。
第九條 甲方不得擅自變更已經(jīng)與乙方約定的小區(qū)平面布局(見附件四),確需變更的應當征得乙方書面同意。
甲方未征得乙方同意變更小區(qū)的平面布局,乙方有權要求甲方恢復,如不能恢復的,甲方應當向乙方支付總房價款的_____%違約金。
第十條 該房屋的交付必須符合下列第_____種方案所列條件:
壹、辦理了房地產(chǎn)初始登記手續(xù),取得新建商品房房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證);甲方對該房屋設定的抵押已注銷;甲方已按規(guī)定繳納了物業(yè)維修基金。
貳、取得了《住宅交付使用許可證》;甲方對該房屋設定的抵押已注銷;甲方已按規(guī)定繳納了物業(yè)維修基金;甲方在_______年____月____日前辦理房地產(chǎn)初始登記手續(xù),取得新建商品房房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證),如到時不能取得商品房房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證),乙方有權單方面解除本合同。
叁、____________________________
第十一條 甲方定于_________年______月______日前將該房屋交付給乙方,除不可抗力外。
第十二條 甲方如未在本合同第十一條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_____計算,違約金自本合同第十一條約定的最后交付期限之第二天起算至實際交付之日止。逾期超過_____天,乙方有權選擇下列第____種方案追究甲方責任:
壹、乙方有權單方面解除本合同。
貳、___________________________
第十三條 該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,甲方應在交付之日前______天書面通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù)。乙方應在收到該通知之日起______天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標志為__________________。
在驗收交接時,甲方應出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,因該房屋用途為____________用房,甲方應向乙方提供《_____________________質量保證書》和《_____________________使用說明書》。同時,甲方應當根據(jù)乙方要求提供實測面積的有關資料。
甲方如不出示和不提供前款規(guī)定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此而產(chǎn)生的延期交房的責任由甲方承擔。
第十四條 在甲方辦理了新建商品房房地產(chǎn)初始登記手續(xù)、取得了房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證)后______日內,由甲、乙雙方簽署本合同規(guī)定的《房屋交接書》。《房屋交接書》作為辦理該房屋過戶手續(xù)的必備文件。
甲、乙雙方在簽署《房屋交接書》之日起______天內,由雙方依法向____________交易中心辦理價格申報、過戶申請手續(xù)、申領該房屋的房地產(chǎn)權證(小產(chǎn)證)。
第十五條 該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù),甲方應當發(fā)出書面催告書一次。乙方未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。
第十六條 甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產(chǎn)權糾紛和財務糾紛。如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔全部責任。
第十七條 甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。如該房屋的裝修、設備標準達不到本合同附件三約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價__倍給予補償。如主體結構不符合本合同附件三約定的標準,乙方有權單方面解除本合同。
雙方商定對標準的認定產(chǎn)生爭議時,委托本市有資質的建設工程質量檢測機構檢測并以該機構出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。
第十八條 該房屋交付后,乙方認為主體結構不合格的,可以委托本市有資質的建筑工程質量檢測機構檢測。經(jīng)核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本合同。
第十九條 乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起______天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,并承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的___%,在退還房價款時一并支付給乙方。
前款及本合同其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第二十條 甲方交付該房屋有其他工程質量問題的,乙方在保修期內有權要求甲方除免費修復外,還須按照修復費的___倍給予補償。
雙方商定對該房屋其他工程質量問題有爭議的,委托本市有資質的建設工程質量檢測機構檢測并以該機構出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。
第二十一條 自該房屋驗收交接之日起,甲方對該房屋負責保修。保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國務院分布的《建筑工程質量管理條例》及《上海市房地產(chǎn)轉讓辦法》規(guī)定在本合同附件五中約定。
第二十二條 甲方已選聘_____物業(yè)公司對該房屋進行前期物業(yè)管理,并與其簽訂了《前期物業(yè)管理服務合同》(見附件五)。因該房屋規(guī)劃用途為_________用房,甲乙雙方已簽訂了《___________使用公約》(見附件五)。
第二十三條 乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權不可分離。自該房屋的房地產(chǎn)權利轉移之日起,甲方與________簽訂的土地使用權出讓/轉讓合同中約定的權利、義務和責任轉移給乙方。
第二十四條 本合同項下乙方享有的權益(房屋期權),乙方可以依法轉讓、抵押。乙方依法行使上述權利時,甲方應予協(xié)助。
第二十五條 本合同一方按照本合同約定向另一方送達的任何文件、回復及其他任何聯(lián)系,必須用書面形式,且采用掛號郵寄或直接送達的方式,送達本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址。如以掛號郵寄的方式,在投郵后(以寄出的郵戳為準)第_____日將被視為已送達另一方,如以直接送達的方式送達,則于另一方簽收時視為已送達。
第二十六條 該房屋買賣過程中所發(fā)生的稅費按有關規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔。
第二十七條 本合同的補充條款、附件及補充協(xié)議均為本合同不可分割的部分。本合同補充條款、補充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補充條款、補充協(xié)議為準。
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立變更協(xié)議進行約定。
第二十八條 甲、乙雙方在簽署本合同時,對各自的權利和義務清楚明白,并愿按本合同約定嚴格履行,如一方違反本合同,另一方有權按本合同約定要求索賠。
第二十九條 本合同自雙方簽字/____________公證處公證之日起生效。雙方商定本合同生效之日起____日內由甲方/乙方/雙方負責向房地產(chǎn)登記機構辦理本合同登記備案手續(xù)。
若責任方逾期不辦理登記備案手續(xù)造成另一方損失的,應當承擔賠償責任。
第三十條 本合同登記備案后,如發(fā)生協(xié)議解除本合同的事實時,在事實發(fā)生之日起30天內雙方持解除合同的書面文件到________房地產(chǎn)登記機構辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。
甲方或乙方依據(jù)本合同有關條款的約定單方解除本合同的,甲方或乙方應憑單方面解除合同的書面通知的送達憑據(jù)單方面到房地產(chǎn)登記機構辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。
第三十一條 甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,選定下列第____種方式解決:(不選定的劃除)
壹、向__________________仲裁委員會申請仲裁;
貳、依法向人民法院起訴。
第三十二條 本合同壹式______份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)______份__________各執(zhí)壹份。
附件一
付款方式和付款期限
-------------------------------------------------------
(粘貼處) (雙方騎縫簽字或蓋章)
附件二
該房屋建筑設計及平面圖
-------------------------------------------------------
(粘貼處) (雙方騎縫簽字或蓋章)
附件三
該房屋建筑結構、裝修及設備標準
-------------------------------------------------------
(粘貼處) (雙方騎縫簽字或蓋章)
附件四
該房屋相關情況(抵押、租賃、相鄰及小區(qū)平面局)
------------------------------------------------------
(粘貼處) (雙方騎縫簽字或蓋章)
附件五
該房屋《前期物業(yè)管理服務合同》、《使用公約》或有關書
------------------------------------------------------
(粘貼處) (雙方騎縫簽字或蓋章)
補充條款
------------------------------------------------------
(粘貼處) (雙方騎縫簽字或蓋章)
補充條款
------------------------------------------------------
(粘貼處) (雙方騎縫簽字或蓋章)
甲方(名稱):______________ 乙方(名稱或名字):____________
法定代表人簽署:____________ 乙方本人簽署:__________________
法定代表人的
委托代理人簽署:____________ 委托代理人簽署:________________
法定代理人簽署:____________
甲方蓋章:__________________ 乙方蓋章:______________________
________年_______月_______日 ___________年________月_______日
簽于:______________________ 簽于:__________________________
本合同登記備案情況注記
______________________________________________________
甲、乙雙方于________年_____月_____日簽訂的本合同,已予登記備案。
經(jīng)辦人:__________________________
房地產(chǎn)交易管理所:(章)__________
______________年_______月_______日
房屋交接書
________年_____月_____日甲、乙雙
第8篇 商品房預售買賣通用版合同
引導語:買賣合同是xx合同。買賣合同自雙方當事人意思表示一致就可以成立,不以一方交付標的物為合同的成立要件,當事人交付標的物屬于履行合同。今天,小編為大家整理了關于商品房預售買賣合同范本,歡迎閱讀與參考! 商品房預售買賣合同 合同編號:______ 合同當事人:________________________ 甲方(賣方):______________________________ 注冊地址:____________________________________ 營業(yè)執(zhí)照號碼:____________ 資質證書號碼:__________________ 法定代表人:____________ 國籍:__________________ 證件類型:□身份證□護照□軍官證□士兵證□通行證□其他 證件號碼:__________________ 通訊電話:____________xx編碼:____________ 通訊地址:______________________________ 委托代理人:____________國籍:_____________ 證件類型:□身份證□護照□軍官證□士兵證□通行證□其他 證件號碼:__________________ 通訊電話:____________xx編碼:____________ 通訊地址:______________________________ 委托代理機構:______________________________ 注冊地址:__________________________________________ 營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________資質證書號碼:____________ 法定代表人:____________國籍:____________ 證件類型:□身份證□護照□軍官證□士兵證□通行證□其他 證件號碼:________________________ 通訊電話:____________xx編碼:____________ 通訊地址:______________________________ 乙方(買方):________________________ 出生日期:____________國籍:____________所占份額:____________ 證件類型:□身份證□護照□戶口簿□出生證□軍官證□士兵證 □通行證□企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照□法人登記證書□組 織機構代碼證□社會團體登記證書□公司注冊證□ 其他 證件號碼:____________ 戶籍所在地:__________________ 注冊地址:______________________________ 通訊地址:______________________________ 通訊電話:____________xx編碼:____________ 電子郵箱:____________________________________ 法定代表人:______國籍:______ 證件類型:□身份證□護照□軍官證□士兵證□通行證□其他
第9篇 買賣合同:商品房預售合同案
委托代理人張宏偉,北京市安金律師事務所律師。上訴人北京新榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱新榮公司)因商品房預售合同糾紛一案,不服北京市朝陽區(qū)人民法院(20xx )朝民初字第11020 號民事判決,向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案,現(xiàn)已審理終結。
趙軍訴稱:我與新榮公司于20xx 年11 月26 日達成購買新榮公司開發(fā)的榮尊堡b 號樓9 層b-906 房屋的意向。我當天交定金5 萬元,雙方約定采取分期付款方式,我另于20xx 年12 月7 日付房款115 萬元。我于次日得知該房屋的土地和地上在建房屋均抵押給銀行的消息,于是向新榮公司提出解除合同。新榮公司扣留我163808元和定金5萬元未還。故訴至法院要求新榮公司返還人民幣163808元;新榮公司雙倍返還定金人民幣5萬元;新榮公司賠償律師費2萬元;新榮公司賠償精神損失費2萬元;新榮公司承擔本案訴訟費鑒定費。
新榮公司辯稱,趙軍在支付120 萬元后,無力支付其余首付款故要求解除合同,雙方已簽訂自愿解除協(xié)議的補充協(xié)議,趙軍同意賠償新榮公司213808元,故不同意趙軍之訴訟請求。
原審法院經(jīng)審理認為:趙軍、新榮公司簽訂認購單是雙方當事人真實意思表示,協(xié)議簽訂后,趙軍已履行協(xié)議,支付了定金及部分購房款,新榮公司亦應向趙軍交付符合約定之房屋。新榮公司稱已將趙軍所購房屋涉及抵押之事實告知趙軍未舉證。趙軍在得知所購房屋涉及抵押后雙方未協(xié)商一致,雙方未能簽訂正式商品房預售合同責任應由新榮公司承擔。新榮公司提交的解除合同補充協(xié)議,現(xiàn)難以確定系趙軍所簽,依法律規(guī)定該舉證責任應由新榮公司承擔,故趙軍要求新榮公司返還163808元、雙倍返還定金之訴訟請求,予以支持。趙軍要求新榮公司承擔律師費及精神損失費于法無據(jù),不予支持。據(jù)此判決:一、北京新榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于判決生效后七日內返還趙軍人民幣十六萬三千八百零八元;二、北京新榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于判決生效后七日內雙倍返還趙軍定金人民幣五萬元,共計人民幣十萬元;三、駁回趙軍其他訴訟請求。
判決后,新榮公司不服,以原審判決認定事實及適用法律錯誤為由上訴,請求撤銷原判。趙軍同意原判。
經(jīng)審理查明,趙軍、新榮公司于20xx 年11 月26日達成購買新榮公司開發(fā)的榮尊堡b號樓9 層b 座10 層f 房屋的意向,趙軍之委托代理人與新榮公司簽訂了榮尊堡國際俱樂部公寓認購單。約定趙軍當天交簽約定金5萬元,房屋總價款4 276 164元,采取分期付款方式,首付款為總房價40%。趙軍于20xx 年12 月7 日向新榮公司支付房款115萬元。當日趙軍之委托代理人陳勇代趙軍與新榮公司簽訂了《北京市商品房預售合同》 草稿。趙軍稱次日得知所購房屋的土地和地上在建房屋均抵押給交通銀行股份有限公司北京亞運村支行,抵押期限至20xx 年9 月30 日。新榮公司稱簽訂《 北京市商品房預售合同》 草稿前已告知趙軍所購房屋涉及抵押之事實,趙軍對此不予認可。
原審中,新榮公司提交與趙軍20xx 年1 月4 日簽訂的補充協(xié)議,內容為雙方約定的剩余房款3 076 164 元應于20xx 年2 月7 日前支付,因趙軍個人原因無法按約定期限履行付款義務,趙軍申請解除上述合同。就趙軍提出解除預售合同達成如下協(xié)議:一、新榮公司同意趙軍提前解除預售合同。二、趙軍同意賠償新榮公司提前解除合同損失213 808 元。三、趙軍同意新榮公司直接從已付房款中扣除上述損失。新榮公司于合同生效之日起三十個工作日后將剩余房款986191元退還趙軍。五、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,一式肆份,具有同等法律效力。趙軍就新榮公司提交的上述協(xié)議真實性不予認可。原審審理中,經(jīng)趙軍申請原審法院委托法大法庭科學技術鑒定研究所進行鑒定,鑒定結論為鑒于檢材中“趙軍”的簽名與樣本中“趙軍”的簽名字體、書寫速度差異較大,根據(jù)現(xiàn)有條件暫無法確定檢材中乙方處“趙軍”的簽名與樣本中“趙軍”的簽名是否為同一人書寫。趙軍提交北京市智匯律師事務所律師于20xx 年8 月20 日的律師費發(fā)票一張,金額為人民幣2 萬元。20xx 年1 月15 日新榮公司退給趙軍房款986191元
以上事實,有雙方當事人陳述、退房協(xié)議等其他相關證據(jù)在案佐證。
本院認為:趙軍與新榮公司簽訂《 北京市商品房預售合同》 草稿,趙軍支付部分購房款,在趙軍得知所購房屋涉及抵押后,提出解除合同,雙方未協(xié)商一致。新榮公司提交的解除合同補充協(xié)議,現(xiàn)根據(jù)鑒定結論難以確定系趙軍所簽。但從本案情況看,趙軍已依合同支付含定金在內的部分首付房款,后新榮公司退給趙軍首付房款中的部分房款,由此可見,現(xiàn)雙方已實際解除合同,對于解除合同的責任雙方均有過錯,故新榮公司應返還趙軍剩余房款,趙軍請求新榮公司雙倍返還定金缺乏事實依據(jù),本院不予支持,原審判決部分不當,予以糾正,新榮公司的部分上訴理由成立,予以采納。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(二)、(三)項之規(guī)定,判決如下:
一、撤銷北京市朝陽區(qū)人民法院(20xx )朝民初字第11020 號民事判決。
二、北京新榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于本判決生效后七日內返還趙軍房款人民幣二十一萬三千八百零八元。三、駁回趙軍其他訴訟請求。
鑒定費四千元,由北京新榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負擔(趙軍已預付,北京新榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于本判決生效后七日內給付趙軍)。
一審案件受理費2629 元、由北京新榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負擔1829 元(趙軍已預付,北京新榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于本判決生效后七日內給付趙軍),由趙軍負擔800 元(已交納);二審案件受理費5258 元、由北京新榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負擔4000 元(已交納),由趙軍負擔1258 元(北京新榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已預付,趙軍于本判決生效后七日內給付北京新榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司)。
本判決為終審判決。
第10篇 成都市商品房預售買賣合同
2023成都市商品房預售買賣甲方名稱:____________乙方名稱:_______________
甲方身份證:____________乙方身份證:_____________
甲方電話:_____________乙方電話:_______________
甲方地址:______________乙方地址:_______________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,達成如下協(xié)議:
一、乙方所購商品房位于____________________________________________________
二、該商品房的具體幢號、建筑結構、設計用途、建筑面積如下
房屋幢號建筑結構設計用途建筑面積
該商品房交付時如有面積差異,以房屋產(chǎn)權監(jiān)理機關實測面積為準。
三、甲方應向乙方出示所售房屋的下列證件
1、國有地地使用證,編號:_________________________
2、房屋所有權證,編號:___________________________
3、商品房預售許可證,編號:_______________________
四、該商品房銷售價格為:實得建筑面積(即套內面積)_________元/平方米(公攤面積按建造成本折算入實得面積單價),房款共計_________元,大寫_________幣__________________。
五、付款方式及付時間甲、乙雙方按下列第_________種約定辦理。
1、乙方在合同簽訂之日起_________日內一次性付清全部房款,甲方給予乙方_________%優(yōu)惠,即實付房款總額_________元。
2、乙方在合同簽訂之日起_________日內首付房款_________元,余款在__________________付清。
3、甲、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款(按揭)購房,甲、乙雙方就此項內容另訂補充合同。
六、乙方如未按合同第五條約定給付房款,屬乙方違約。
甲方按下列第______種約定追究乙方違約責任。
1、終止合同,乙方按應付房款的_________%向甲方支付違約金,甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2、合同繼續(xù)履行,乙方按_________向甲方支付違約金。
七、甲須于_______年______月______日前將竣工驗收(包括建筑工程質量驗收和規(guī)定必須的綜合驗收)合格的商品房交付給乙方,如因__________________,除甲、乙雙方協(xié)商同意解除或變更合同外,甲方可據(jù)實延期。
八、除本合同第七條約定的特殊情況外,甲方如果未能按合同約定期限,將該商品房交付乙方,屬甲方違約,乙方按下列第_____種約定追究甲方違約責任。
1、終止合同,甲方按乙方應付房款的_________%向乙方支持違約金,乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2、合同繼續(xù)履行,甲方按_________向乙方支付違約金。
九、甲方所售商品房面積與產(chǎn)權監(jiān)理機關實測面積差異在±_________%(含本數(shù))至±_________%以內,按實測面積結算房款;差異超過±_________%(含本數(shù)),乙方按下列第_______種約定辦理。
1、終止合同,甲方在乙方提出終止合同要求之日起_________日內,將乙方已付房款退還乙方,并按_________利率給付利息。
2、合同繼續(xù)履行,雙方約定__________________________。
十、預售商品房在開發(fā)建設過程中,甲方對原設計方案進行調整和修改,必須在調整和修改的方案批準后_________日內書面通知乙方,乙方應在收到該通知之日起_________日提出退房或與甲方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。
乙方要求退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________日內將乙方已付房款退還乙方,并按_________利率給付利息。
十一、甲方所售商品房在交付給乙方時,該商品房的配套環(huán)境和配套設施,必須符合甲方售房時所作的承諾和雙方約定。
該商品房的裝飾、裝修、配套設施、設備的標準、保修責任和質量要求,必須符合《商品房使用說明書》和《商品房質量保證書》中所作的說明、規(guī)定和承諾。
十二、甲方將該商品房交付乙方后,應協(xié)助乙方在_________日內到房屋產(chǎn)權監(jiān)理機關辦理權屬登記手續(xù),如因甲方過失造成乙方不能在規(guī)定期限內辦理權屬登記的,乙方按下列第_________種約定處理。
1、終止合同,甲方須在乙方提出終止合同要求之日起_____日內將乙方已付房款退還乙方,并按乙方已付房款的____%支付違約金
2、合同繼續(xù)履行,甲方按_________向乙方支付違約金。
十三、甲、乙雙方在簽訂本合同時,應當依照政府相關規(guī)定,同時簽訂前期物業(yè)管理服務協(xié)議。
十四、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,交簽訂補充協(xié)議。
十五、本合同補充協(xié)議共_________頁,一式三份,經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,雙方各執(zhí)一份,成都市房屋產(chǎn)權監(jiān)理處備案一份,均具有同等法律效力。
十六、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,甲、乙雙方同意按下列第______種約定處理。
1、由_________仲裁委員會仲裁。
2、向人民法院起訴。
十七、其他約定:______________________________________________
甲方:__________________乙方:__________________
第11篇 買賣合同:芻議不安抗辯權制度在商品房預售糾紛中適用
我國房地產(chǎn)市場起步較晚,相應的法律、法規(guī)尚不健全,商品房預售有許多不確定的因素,預售方和預購方均面臨較大的風險。允許作為無過錯的預購方在自己的權利受到侵害時,適時行使不安抗辯權,中止合同履行,直至解除合同,是其尋求自我保護和自我救濟的有效手段。同時,不安抗辯權作為先履行方特有的一項權利,也可能為一些不法分子獲取非法利益所利用。其行使應當具有嚴格的條件。
一、不安抗辯權制度在商品房預售糾紛中的適用條件
(一)必須存在于依法訂立并生效的商品房預售合同中
只有有效合同才受法律保護,才對雙方當事人具有法律約束力。商品房預售合同是否有效,除了要審查預售方是否取得預售資格,即是否取得土地使用權證、建筑規(guī)劃許可證、預售許可證外,還要審查合同內容是否真實、合法,有沒有損害國家利益、公共利益和他人利益。在審判實踐中,遇到諸如預售方缺少“三證”中的一證,有關部門同意補辦,事實上已投入資金總額25%以上的情況,該類合同仍應作為有效合同對待。
不安抗辯權須在有效的雙務合同中才能行使。商品房預售合同是雙務合同,這是勿庸置疑的。預購方取得預定房屋的權利,同時預售方取得收取預付款的權利。只有在雙務合同中,才可能存在一方履行義務而對方不履行義務、致使一方的合法權益受到侵害的情況,而在單務合同和不完全的雙務合同中均不能行使不安抗辯權。
(二)不安抗辯權存在于履行義務有先后之分的預售合同中
審判實踐中,遇到的商品房預售合同都是異時履行,即預售方依法先享受權利,后履行義務;預購方先履行義務,后享受權利。不安抗辯權只存在于異時履行的預售合同中,同時履行的情況不能行使不安抗辯權,不安抗辯權的行使權主要掌握在作為先履行義務方的預購方手中。預購方的債務已到期的,應當履行,如履行期限未屆至,預購方可以決定是否暫時停止履行的準備,但不能稱之為停止履行。
(三)預購方有確切證據(jù)證明預售方在合同成立后喪失或可能喪失履行交房等義務
1、預售方喪失或可能喪失履行交房義務的能力。財產(chǎn)顯著減少是喪失履行合同義務能力的首要原因。在預售過程中導致預售方財產(chǎn)顯著減少,難以正常履行合同的原因是多方面的。主觀原因是預售方喪失信譽、乘建筑材料價格上揚、為牟取暴利,將原應交付給預購方的房屋轉賣他人,或私自改變原定的房屋結構,偷工減料,縮小房屋面積,或在建筑材料價格下浮時,改變圖紙,惡意擴大房屋面積,強迫預購方接受,或收取的預售房款不用于建房,遲遲不開工。預售方不能履行交付房屋的還有客觀原因,諸如自然災害如臺風、地震等不可抗力的因素,國家行為如法律、政策的改變及地方政府對某一特定區(qū)域的規(guī)劃變更等的情勢變更因素。這些因素的存在均使合同不能正常履行。當然,如果預售方財產(chǎn)狀況明顯惡化,但對預購方仍有交房的履行能力,則預購方仍不能行使不安抗辯權。
2、預售方不具備履行義務能力的事實發(fā)生在合同成立后的履行期限內。我國《合同法》并沒有規(guī)定后履行方喪失或可能喪失履行能力應發(fā)生在何時,但筆者認為應發(fā)生在合同成立之后。就商品房預售糾紛來說,預購方若在與預售方簽訂合同前,就已知道預售方不具備履行交付房屋的能力,他可能會拒簽合同,這時就是沒有不安抗辯權也能保護自己的利益,如其明知預售方?jīng)]有履行交房能力仍與之簽訂合同,則無行使不安抗辯權尋求保護的必要。如果其在簽訂合同之前不知預售方無履行義務能力,簽訂合同之后才發(fā)現(xiàn),為維護無過錯方的利益,其應享有不安抗辯權。合同的履行期限,應自預售合同所約定的義務開始履行之日起至截止履行日期止。
3、預購方對預售方履行不能的事實,負有舉證責任。為防止不安抗辯權的濫用,防止預購方借口預售方不能履行合同行使不安抗辯權而中止履行自己本應先履行的義務,預購方必須舉出預售方履行不能的確切證據(jù),而不能憑自己的主觀猜測,如果預購方不能舉證或舉證有誤,應承擔擅自中止合同履行的違約責任。同時,預購方行使不安抗辯權中止履行合同后,應及時通知預售方。雖然預購方行使不安抗辯權勿需獲得預售方的同意,但是為了使預售方能采取相應的措施,預購方必須及時通知對方。如果預售方在合理的期限內為履行合同提供了相應的擔保,則預購方應恢復履行支付房款的義務,不得行使不安抗辯權;如果預售方雖未提供擔保,但經(jīng)過努力恢復了履行能力,預購方也應恢復履行合同。
二、不安抗辯權制度在商品房預售糾紛中適用的后果
1、中止合同的履行。不安抗辯權的行使目的,在于排除合同成立以后,因后履行一方當事人不履行債務而給先履行一方當事人帶來的不公平后果,當可能造成這種不公平后果的因素被清除后,則不安抗訴歸于消滅,雙方仍應繼續(xù)履行原有合同。因此,不安抗辯權的行使產(chǎn)生的是暫時中止合同履行的法律效力。預購方在行使不安抗辯權時,只是預見對方可能將不履行,而對方尚未毀約,預購方亦只能暫時中止履行自己的付款義務,而不能直接解除合同。預購方在有權中止合同履行的同時,應及時通知對方,并給預售方合理的期限,使其恢復履行能力或提供適當?shù)膿#@個合理期限以不超過30天為宜,通知的方式可以是口頭的或是書面的。在合理期限內,預售方未提供擔保也未恢復履行能力,要求預購房履行合同,預購方可予以拒絕。在預售方應預購方要求在合理期限內提供了擔保,則不安抗辯權消滅,預購方應繼續(xù)履行合同。
2、解除合同和賠償損失。預售方在接到中止履行的通知后,不提供擔?;蛘咛峁┑膿2贿m當,預購方可以解除合同,并可基于合同法關于預期違約的規(guī)定追究購售方的違約責任。我國不安抗辯權制度在賦予先履行方解約權的同時,并沒有規(guī)定先履行方可以請求損害賠償,這是一大缺憾,侵害了先履行方的合法權益,筆者認為應當賦予先履行方損害賠償請求權,表現(xiàn)在商品房預售糾紛中,預購方的損害賠償額應以預售方默示不履行交房等義務時的價格標準計算。
應當注意的是不安抗辯權的成立無須對方當事人主觀上是否存在過錯,而造成預售方不能履行原因有很多,有違約的情形,也有情勢變更的情形,因此在審判實踐中還應注意根據(jù)實際情況變更合同的有關內容,排除不公平的結果,從而平衡雙方當事人的利益,以維護法律關系的穩(wěn)定性,不能因預售方在對自明顯不利的情況不同意提供擔保就機械地一概解除合同。
第12篇 買賣合同:房地產(chǎn)商品房預售合同
2023買賣合同:房地產(chǎn)商品房預售出售方(甲方):
地 址:___________________________________
郵 碼:_______________ 電話:_____________
購買方(乙方):_________________________
姓名:
性 別:
出生 年 月 日 國藉:
身份證號碼:
地址:
郵 碼:
電話:
第一條 甲方經(jīng)批準,取得位于____市用地面積____㎡的土地使用權。
地塊編號:____ 使用年期____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地興建樓宇,系____定名____,由甲方預售。
第二條 乙方自愿向甲方定購上述樓宇的第____幢____號(第__層)。建筑面積____㎡,土地面積/㎡(其中:基底分攤____㎡、公用分攤____㎡、其他____㎡)。
第三條 甲方定于____年__月__日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超過____天:
1.人力不可抗拒的自然災害;
2.施工中遇到異常困難及重大技術問題不能及時解決;
3.其他非甲方所能控制的因素。
上述原因必須憑____市有關主管部門的證明文件為依據(jù),方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價為:____單價元/㎡,總金額____幣____千____百____十____萬____千____百____十____元(小寫_____萬元)。
付款方式:乙方按甲方指定收款銀行:
帳戶名稱:________________帳號:_______________
分期(一次)付款(見附表一)。
第五條 乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方有權追索違約利息。如逾期____天以上,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓宇出售他人。
第六條 甲方如未按本合同第三條規(guī)定的日期交付給乙方使用,應按合同規(guī)定交付日第二天起計算付款利息,以補償乙方的損失。
第七條 甲方出售的樓宇須經(jīng)××市建筑質量檢驗部門驗審合格,并負責保修半年,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房后甲方應將已付款項及全部利息在30天內退回乙方。
第八條 甲乙雙方在樓宇交付使用并付清樓款后,簽訂《房地產(chǎn)轉讓合同書》,經(jīng)市府主管部門辦理轉讓登記手續(xù),發(fā)給《房地產(chǎn)權證》,乙方才能獲得房地產(chǎn)權。
乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關聯(lián)的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。
第九條 乙方所購樓宇只作____使用,在使用期間不得擅自改變該樓宇結構和用途,如有損壞應自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規(guī)定繳納土地使用費。
第十條 預售的樓宇,乙方不許轉讓、抵押,否則,后果自負。
第十一條 后面的附表一、二均為本合同內容的組成部分。
第十二條 本合同自簽訂蓋章之日起生效,如發(fā)生糾紛,雙方應友好協(xié)商解決,不能解決時,按下列( )項解決:
1.由仲裁機關仲裁;
2.由人民法院裁判;
第十三條 本合同正本一式四份,甲乙雙方、公證機關、房地產(chǎn)權登記機關各一份。
甲 方:____________ 乙 方:____________
代 表:____________ 代 表:____________
年 月 日 年 月 日
第13篇 買賣合同:商品房預售合同
2023買賣合同:商品房預售出售方(甲方):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
購買方(乙方):____________________________________
姓 名:________性別:____ 出生:________年____月____日
國 籍:____________ 身份證號碼:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
第一條 甲方經(jīng)批準,取得位于____市用地面積____m2的土地使用權。
地塊編號:____ 使用年期____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地興建樓宇,系____定名____,由甲方預售。
第二條 乙方自愿向甲方定購上述樓宇的第____幢____號(第__層)。建筑面積____m2,土地面積/m2(其中:基底分攤____m2、公用分攤____m2、其他____m2)。
第三條 甲方定于____年__月__日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超過____天:
1.人力不可抗拒的自然災害;
2.施工中遇到異常困難及重大技術問題不能及時解決;
3.其他非甲方所能控制的因素。
上述原因必須憑____市有關主管部門的證明文件為依據(jù),方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價為:____單價元/m2,總金額____幣____千____百____十____萬____千____百____十____元(小寫_____萬元)。
付款方式:乙方按甲方指定收款銀行:
帳戶名稱:________________帳號:_______________
分期(一次)付款(見附表一)。
第五條 乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方有權追索違約利息。如逾期____天以上,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓宇出售他人。
第六條 甲方如未按本合同第三條規(guī)定的日期交付給乙方使用,應按合同規(guī)定交付日第二天起計算付款利息,以補償乙方的損失。
第七條 甲方出售的樓宇須經(jīng)××市建筑質量檢驗部門驗審合格,并負責保修半年,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房后甲方應將已付款項及全部利息在30天內退回乙方。
第八條 甲乙雙方在樓宇交付使用并付清樓款后,簽訂《房地產(chǎn)轉讓合同書》,經(jīng)市府主管部門辦理轉讓登記手續(xù),發(fā)給《房地產(chǎn)權證》,乙方才能獲得房地產(chǎn)權。
乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關聯(lián)的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。
第九條 乙方所購樓宇只作____使用,在使用期間不得擅自改變該樓宇結構和用途,如有損壞應自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規(guī)定繳納土地使用費。
第十條 預售的樓宇,乙方不許轉讓、抵押,否則,后果自負。
第十一條 后面的附表一、二均為本合同內容的組成部分。
第十二條 本合同自簽訂蓋章之日起生效,如發(fā)生糾紛,雙方應友好協(xié)商解決,不能解決時,按下列( )項解決:
1.由仲裁機關仲裁;
2.由人民法院裁判;
第十三條 本合同正本一式四份,甲乙雙方、公證機關、房地產(chǎn)權登記機關各一份。
甲 方:____________
代表人:________________ ____年____月____日
乙 方:____________
代表人:________________ ____年____月____日
第14篇 買賣合同:上海商品房預售合同
甲方(賣方):_____________住所:___________郵編:____________
營業(yè)執(zhí)照號碼:________資質證書號碼:__________
法定代表人:___________________聯(lián)系電話:_________________
委托代理人:___________________聯(lián)系電話:_________________
乙方(買方):_____________國籍:___________性別:_______
出生年月日:________ 住所(址):_________郵編:______
身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________聯(lián)系電話:____________ 甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方購買甲方預售的《______________》商品房事宜,訂立本合同。
第一條
甲方通過土地使用權出讓/轉讓/劃撥方式取得 區(qū)/縣_________________________地塊土地使用權,并依法進行了土地使用權登記取得房地產(chǎn)權證,證書號 為:___________________, 土地面積為:___________________,土地用途為“_______________. 甲方經(jīng)批準,在該地塊上投資建造《___________________》(暫定名/現(xiàn)定名)商品房,主體尋址建筑 結構為_________結構; 建筑物地上層數(shù)為_________層,地下層數(shù)為______層。
上述商品房已具備《上海市房地產(chǎn)轉讓辦法》規(guī)定的預售條件,___________________局已批準上市預售 (預售許可證編號:___________________)。
第二條
乙方向甲方購買___________________路___________________《___________________》___幢 (號___層__室(以下簡稱該房屋),政府批準的規(guī)劃用途為__________.
據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為_________平方米,其中套內建筑面積為_________平方米、公用分攤建筑面積為___平方米。該房屋建筑層高為_____米。
該房屋建筑設計及平面圖見本合同附件二;該房屋建筑結構、裝修及設備標準見本合同附件三;該房屋相關情況說明 (抵押關系、租賃關系、相鄰關系及小區(qū)平面布局)見本合同附件四;該房屋《前期物業(yè)管理且務合同》、《使用公約》或有關書見本合同附件五。
第三條
乙方購買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價為人民幣___________________元。 (大寫):___________________.
第四條
乙方購買該房屋的總房價款(含附件三中裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。本合同約定的總房價款除該房屋建筑面積的暫測不一致的原因外,不再作變動。
第五條
在該房屋交付時,房屋建筑面積以上海市房屋土地資源管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
1、按該房屋每平方米建筑面積單價計算多退少補;
2、甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+_________%(包括_____%),不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過-____%(包括-______%),乙方有權單方面解除本合同。乙方行使單方解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。
第六條
簽訂本合同時,該房屋建設工程建設到___________________.乙方應當按本合同約定時間如期 足額將房價款解入甲方的預售款監(jiān)管帳戶(預售款監(jiān)管機構:___________________、帳戶名稱: ___________________、帳號:___________________)。預售款按政府規(guī)定監(jiān)管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附件一中約定明確。
第七條
乙方如未按本合同約定的時間付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的日萬分之_____計算,違約金自本合同的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。逾期超過______天后,甲方有權選擇下列第_______種方案追究乙方責任:
壹、甲方有權單方面解除本合同,乙方應當承擔賠償責任。賠償金額為總房價款的___%,甲方有權在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,剩余房款退還給乙方。如乙方已支付的房價款不足賠償?shù)?,甲方有權追索?/p>
甲方如行使解除合同權的,應當書面通知乙方。
貳、______________________________________
第八條
簽訂本合同后,甲方不得擅自變更該房屋的建筑設計(見附件二),確需變更的應當征得乙方書面同意并報規(guī)劃管理部門審核批準,在獲得批準之日起____天內與乙方簽訂本合同變更協(xié)議。
甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設計,乙方有權單方面解除合同。
第九條
甲方不得擅自變更已經(jīng)與乙方約定的小區(qū)平面布局(見附件四),確需變更的應當征得乙方書面同意。
甲方未征得乙方同意變更小區(qū)的平面布局,乙方有權要求甲方恢復,如不能恢復的,甲方應當向乙方支付總房價款的____%違約金。
第十條
該房屋的交付必須符合下列第_____種方案所列條件:
壹、辦理了房地產(chǎn)初始登記手續(xù),取得新建商品房房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證);甲方對該房屋設定的抵押已注銷;甲方已按規(guī)定繳納了物業(yè)維修基金。
貳、取得了《住宅交付使用許可證》;甲方對該房屋設定的抵押已注銷;甲方已按規(guī)定繳納了物業(yè)維修基金;甲方在______年_____月_____日前辦理房地產(chǎn)初始登記手續(xù),取得新建商品房房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證),如到時不能取得商品房房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證),乙方有權單方面解除本合同。
叁、__________________________________________________
第十一條
甲方定于_______年____月_______日前將該房屋交付給乙方,除不可抗力外。
第十二條
甲方如未在本合同第十一條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金自本合同第十一條約定的最后交付期限之第二天起算至實際交付之日止。逾期超過____天,乙方有權選擇下列第_______種方案追究甲方責任:
壹、乙方有權單方面解除本合同。
貳、____________________________________________________
第十三條
該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,甲方應在交付之日前_____天書面通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù)。乙方應在收到該通知之日起______天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標志為___________________.
在驗收交接時,甲方應出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,因該房屋用途為 _______用房,甲方應向乙方提供《___________________質量保證書》和《___________________使用說明書》。同時,甲方應當根據(jù)乙方要求提供實測面積的有關資料。
甲方如不出示和不提供前款規(guī)定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此而產(chǎn)生的延期交房的責任由甲方承擔。
第十四條
在甲方辦理了新建商品房房地產(chǎn)初始登記手續(xù)、取得了房地產(chǎn)權證(大產(chǎn)證)后_______日內,由甲、乙雙方簽署本合同規(guī)定的《房屋交接書》。《房屋交接書》作為辦理該房屋過戶手續(xù)的必備文件。
甲、乙雙方在簽署《房屋交接書》之日起________天內,由雙方依法向_________交易中心辦理價格申報、過戶申請手續(xù)、申領該房屋的房地產(chǎn)權證(小產(chǎn)證)。
第十五條
該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù),甲方應當發(fā)出書面催告書一次。乙方未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。
第十六條
甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產(chǎn)權糾紛和財務糾紛。如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔全部責任。
第十七條
甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。如該房屋的裝修、設備標準達不到本合同附件三約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價____倍給予補償。如主體結構不符合本合同附件三約定的標準,乙方有權單方面解除本合同。
雙方商定對標準的認定產(chǎn)生爭議時,委托本市有資質的建設工程質量檢測機構檢測并以該機構出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。
第十八條
該房屋交付后,乙方認為主體結構不合格的,可以委托本市有資質的建設工程質量檢測機構檢測。經(jīng)核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本合同。
第十九條
乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起_________天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,并承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的_________%,在退還房款時一并支付給乙方。
前款及本合同其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第二十條
甲方交付該房屋有其他工程質量問題的,乙方在保修期內有權要求甲方除免費修復外,還須按照修復費的_______倍給予補償。
雙方商定對該房屋其他工程質量問題有爭議的,委托本市有資質的建設工程質量檢測機構檢測并以該機構出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。
第二十一條
自該房屋驗收交接之日起,甲方對該房屋負責保修。保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國務院發(fā)布的《建設工程質量管理條例》及《上海市房地產(chǎn)轉讓辦法》規(guī)定在本合同附件五中約定。
第二十二條
甲方已選聘___________________物業(yè)公司對該房屋進行前期物業(yè)管理,并與其簽訂了《前期物業(yè)管理服務合同》(見附件五)。因該房屋規(guī)劃用途為_____用房,甲乙雙方已簽訂了《___________________使用公約》(見附件五)。
第二十三條
乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權不可分離。自該房屋的房地產(chǎn)權利轉移之日起,甲方與___________________簽訂的土地使用權出讓/轉讓合同中約定的權利、義務和責任轉移給乙方。
第二十四條
本合同項下乙方享有的權益(房屋期權),乙方可以依法轉讓、抵押。乙方依法行使上述權利時,甲方應予協(xié)助。
第二十五條
本合同一方按照本合同約定向另一方送達的任何文件、回復及其它任何聯(lián)系,必須用書面形式,且采用掛號郵寄或直接送達的方式,送達本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址。如以掛號郵寄的方式,在摧毀郵后(以寄出的郵戳為準)第_______日將被視為已送達另一方,如以直接送達的方式送達,則于另一方簽收時視作已送達。
第二十六條
該房屋買賣過程中所發(fā)生的稅費按有關規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔。
第二十七條
本合同的補充條款、附件及補充協(xié)議均為本合同不可分割的部佞。本合同補充條款、補充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補充條款、補充協(xié)議為準。
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立變更協(xié)議進行約定。
第二十八條
甲、乙雙方在簽署本合同時,對各自的權利和義務清楚明自,并愿按本合同約定嚴格履行,如一方違反本合同,另一方有權按本合同約定要求索賠。
第二十九條
本合同自雙方簽字/___________________公證處公證之日起生效。雙方商定本合同生效之日起_____日內由甲方/乙方/雙方負責向房地產(chǎn)登記機構辦理本合同登記備案手續(xù)。
若責任方逾期不辦理合同登記備案手續(xù)造成另一方損失的,應當承擔賠償責任。
第三十條
本合同登記備案后,如發(fā)生協(xié)議解除本合同的事實時,在事實發(fā)生之日起30天內雙方持解除合同的書面文件到___________________房地產(chǎn)登記機構辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。
甲方或乙方依據(jù)本合同有關條款的約定單方解除本合同的,甲方或乙方應憑單方面解除合同的書面通知的送達憑據(jù)單方面到房地產(chǎn)登記機構辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。
第三十一條
甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,選定下列第_______種方案解決(不選定的劃除):
壹、向___________________仲裁委員會申請仲裁;
貳、依法向人民法院起訴。
第三十二條
本合同壹式___________份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)______份, ______________________________________、___________________各執(zhí)壹份。
第15篇 買賣合同:內銷商品房預售合同
2023買賣合同:內銷商品房預售賣方(以下簡稱甲方):____________
買方(以下簡稱乙方):____________
甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關規(guī)定,已依法取得北京市________區(qū)(縣)____________地塊的國有土地使用權,土地使用面積為____________平方米,土地使用年限____年,自____年____月____日至____年____月____日止,國有土地使用證號為____________。甲方在上述地塊上建設的________________,現(xiàn)已具備規(guī)定的預售條件,經(jīng)北京市房屋土地管理局批準,準予上市預售,商品房銷售許可證號為京房內證字第________號。
乙方自愿購買甲方的____________房屋,房屋用途為____________。乙方預購房屋的定金為人民幣____________元。雙方經(jīng)協(xié)商,就該房屋的預售預購事項訂立本合同。
第一條_______房屋,該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為_______平方米(包括:套內建筑面積_______平方米,分攤的共有共用建筑面積_______平方米)。共有共用部位詳見附件二。上述建筑面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門實測面積為準。
甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用范圍內的土地使用權轉讓給乙方,土地使用面積(含分攤的共有共用面積)為__________平方米,該土地使用面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門實測面積為準。土地使用期限自房屋產(chǎn)權過戶之日起至_____年____月____日止。
第二條甲乙雙方同意,結算房價款時,房屋的實測建筑面積與暫測建筑面積的誤差不超過暫測建筑面積的±______%(含)時,按照本合同第三條所述房屋單價據(jù)實結算;
房屋建筑面積誤差超過上述約定幅度時,自甲方向乙方出示測繪部門實測面積數(shù)據(jù)之日起____日內,甲乙雙方同意按下述第____種(大寫)方式處理:
1.乙方有權解除本合同,合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效,甲方除在合同解除之日起30日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付房價款及利息全部退還乙方。利息按________利率計算。
2.按照本合同第三條所述房屋單價據(jù)實結算。
3._______________ _________________________________。
第三條 雙方同意上述預售房屋售價為每建筑平方米人民幣________________元,價款合計為人民幣(大寫)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整(小寫)元。付款方式見本合同附件三。乙方同意按雙方簽訂的付款方式如期將購房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款時轉為購房價款。甲方售樓款監(jiān)管銀行____________,銀行帳號為____________。
第四條乙方如未按本合同附件三付款方式規(guī)定的時間付款,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本合同約定的付款期限第二日起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之_______(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過_______日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權解除本合同。合同解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方向乙方交付房屋時,應同時提交建設工程質量監(jiān)督部門出具的《北京市建設工程質量合格證書》和測繪部門實測面積數(shù)據(jù);若雙方約定交付初裝修房屋的,須按照《北京市公共建筑工程實施初裝修質量核定規(guī)定(試行)》、《北京市住房工程實行初裝修竣工工質量核定規(guī)定(試行)》的要洋,提交建設工程質量監(jiān)督部門驗收合格證件和測繪部門實測面積數(shù)據(jù)。符合本條款所述條件后,甲方交付房屋的日期為____年____月____日。甲方交付的房屋被建設工程質量監(jiān)督部門認定不合格的,乙方有權解除本合同,甲方在合同解除之日起30日內除向乙方雙倍返還定金外,還應全部退還乙方已付的房價款及利息,利息按____利率計算。
第六條甲方交付房屋的裝修、設備與附件規(guī)定的標準不符的,甲方同意按________________向乙方補償。
第七條除不可抗力外,甲方未按期將房屋交付給乙方的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金支付時間向本合同約定房屋交付之日第二日起至實際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之________(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過____日(遇法定節(jié)假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日內須將乙方已支 的房價款及利息全部退還乙方,并向乙方雙倍返還定金(利息計算同第五條)。
第八條本合同簽訂后,因甲方變更其建筑設計而影響乙方購買房屋的套內面積、平面布局和使用空間的,應于____日內書面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日內有權解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日內須將乙方已付的購房價款及利息退還乙方(利息計算同第五條),并向乙方雙倍返還定金。甲方變更建筑設計不告知乙方的,乙方有權解除本合同,甲方除應退還乙方已付的房價款及利息(利息計算同第五條),并向乙方雙倍返還定金外,還應承擔補充協(xié)議中雙方約定的違約責任。
第九條甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《北京市建設工程質量條例》及有關規(guī)定,自竣工房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第十條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責管理。
第十一條雙方同意在簽訂本合同后三十日內,持本合同和有關證件共同到北京市________________房地產(chǎn)交易管理部門辦理預售、預購登記手續(xù)。
第十二條本合同簽訂后至房屋交用前,乙方不得轉讓所預購的房屋,如有特殊原因轉讓,須經(jīng)甲方同意并簽訂預售轉讓書面協(xié)議,報市房屋土地管理局批準。
第十三條雙方同意房屋符合交用條件時按規(guī)定共同到房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續(xù),申領房地產(chǎn)權屬證件,并按規(guī)定交納有關稅費。
第十四條本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,雙方同意按以下第______種(大寫)方式解決糾紛
1.提交北京仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十五條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十六條本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本共____份,房地產(chǎn)交易管理部門壹份,____________。
甲方(簽章):__________ 乙方(簽章):____________
法定代表人:____________ 法定代表人:______________
身份證號碼:____________ 身份證號碼:______________ r>地址:__________________ 地址:____________________
聯(lián)系電話:______________ 聯(lián)系電話:________________
郵政編碼:______________ 郵政編碼:________________
代理人:________________ 代理人:__________________
聯(lián)系電話:______________ 聯(lián)系電話:________________
________年____月______日________年____月________日
預售登記機關:__________________________________(章)
經(jīng)辦人:______________________________________________
附件一房屋狀況(略)
附件二共有共用部位(略)
附件三付款方式(略)
第16篇 房屋買賣合同(商品房預售)
出售方(甲方):
地 址:___________________________________
郵 碼:_______________
電話:_____________
購買方(乙方):_________________________
姓名:
性 別:
出生: 年 月 日
國藉:
身份證號碼:
地址:
郵 碼:
電話:
分 協(xié) 議 書
第一條 甲方經(jīng)批準,取得位于____市用地面積____㎡的土地使用權。
地塊編號:____ 使用年期____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地興建樓宇,系____定名____,由甲方預售。
第二條 乙方自愿向甲方定購上述樓宇的第____幢____號(第__層)。建筑面積____㎡,土地面積/㎡(其中:基底分攤____㎡、公用分攤____㎡、其他____㎡)。
第三條 甲方定于____年__月__日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超過____天:
1.人力不可抗拒的自然災害;
2.施工中遇到異常困難及重大技術問題不能及時解決;
3.其他非甲方所能控制的因素。
上述原因必須憑____市有關主管部門的證明文件為依據(jù),方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價為:____單價元/㎡,總金額____幣____千____百____十____萬____千____百____十____元(小寫_____萬元)。
付款方式:乙方按甲方指定收款銀行:
帳戶名稱:________________帳號:_______________
分期(一次)付款(見附表一)
第五條 乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方有權追索違約利息。如逾期____天以上,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓宇出售他人。
第六條 甲方如未按本合同第三條規(guī)定的日期交付給乙方使用,應按合同規(guī)定交付日第二天起計算付款利息,以補償乙方的損失。
第七條 甲方出售的樓宇須經(jīng)××市建筑質量檢驗部門驗審合格,并負責保修半年,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房后甲方應將已付款項及全部利息在30天內退回乙方。
第八條 甲乙雙方在樓宇交付使用并付清樓款后,簽訂《房地產(chǎn)轉讓合同書》,經(jīng)市府主管部門辦理轉讓登記手續(xù),發(fā)給《房地產(chǎn)權證》,乙方才能獲得房地產(chǎn)權。
乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關聯(lián)的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。
第九條 乙方所購樓宇只作____使用,在使用期間不得擅自改變該樓宇結構和用途,如有損壞應自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規(guī)定繳納土地使用費。
第十條 預售的樓宇,乙方不許轉讓、抵押,否則,后果自負。
第十一條 后面的附表一、二均為本合同內容的組成部分。
第十二條 本合同自簽訂蓋章之日起生效,如發(fā)生糾紛,雙方應友好協(xié)商解決,不能解決時,按下列( )項解決:
1.由仲裁機關仲裁;
2.由人民法院裁判;
第十三條 本合同正本一式四份,甲乙雙方、公證機關、房地產(chǎn)權登記機關各一份。
甲 方:____________ 乙 方:____________
代 表:____________ 代 表:____________
年 月 日 年 月 日