- 目錄
-
第1篇農(nóng)村建房施工合同模板一 第2篇標準2020農(nóng)村建房施工合同書范本 第3篇農(nóng)村建房施工合同糾紛上訴狀 第4篇2020農(nóng)村建房施工合同標準范本 第5篇農(nóng)村建房施工承包合同 第6篇2023農(nóng)村建房施工合同書 第7篇20xx農(nóng)村建房施工合同 第8篇農(nóng)村建房施工工程承包合同 第9篇標準2020農(nóng)村建房施工合同范本 第10篇農(nóng)村建房施工合同 第11篇農(nóng)村建房施工合同范本 第12篇新農(nóng)村建房施工合同 第13篇農(nóng)村建房施工合同書 第14篇農(nóng)村建房施工合同書范本 第15篇農(nóng)村建房施工承包合同書 第16篇2023農(nóng)村建房施工合同
第1篇 農(nóng)村建房施工合同模板一
甲方:
乙方:
部分細節(jié)請與當?shù)亟ㄟ^房的人商討。
甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫: 元(),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付30% ,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任
甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責(zé)返工,返工費由乙方負責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責(zé),甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在 年 月 日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
第2篇 標準2020農(nóng)村建房施工合同書范本
甲方(單位名稱)
住所地:
法定代表人:
乙方(姓名)
性別:
身份證號碼:
住所地:
文書送達地址:
第一條勞動合同期限
1、本合同為有固定期限的勞動合同。合同期限從________年____月____日起至________年____月____日止。
2、試用期,自________年____月____日至________年____月____日。
3、熟練期(培訓(xùn)期、見習(xí)期)從________年____月____日起至________年____月____日止。
第二條工作內(nèi)容及要求
乙方安排在_部門,從事_工作。
甲方可以根據(jù)實際情況,調(diào)整乙方所處的部門、工作任務(wù)、工作地等,乙方應(yīng)接受調(diào)整。
乙方須根據(jù)甲方規(guī)定的崗位工作職責(zé)和要求,按時、按質(zhì)、按量完成本職工作。
第三條勞動報酬及支付方式與時間
1、甲方根據(jù)乙方的工作崗位及工作業(yè)績確定工資報酬,在本單位內(nèi)參照適用同工同酬待遇。
3、甲方按月以現(xiàn)金形式發(fā)放工資,不得無故拖欠。
4、甲方在年終時根據(jù)乙方的當年實際業(yè)績、效率、效益、損失、工作態(tài)度等因素考核結(jié)算乙方的獎金。
第四條社會保險
甲、乙雙方必須依法參加社會保險,按月繳納社會保險費。乙方繳納部分,由甲方在其工資中代為扣繳。
第五條勞動紀律
甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。乙方必須遵守甲方依法制定的規(guī)章制度和勞動紀律。
第六條勞動合同的解除
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同;
2、乙方有下列情形之一的,甲方可以隨時解除本合同
(1)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(2)嚴重違反勞動紀律或者甲方依法制定的規(guī)章制度的;
(3)嚴重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
3、具有下列情形之一的,乙方可以隨時通知甲方解除本合同
(1)在試用期內(nèi)的;
(2)甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;
(3)甲方未按照勞動合同約定支付勞動報酬或者提供勞動條件的;
4、因其它法律規(guī)定解除勞動合同,須提前三十天書面通知對方。
5、一方解除勞動合同,須提交相關(guān)證明材料,說明理由,并向?qū)Ψ綍嫠瓦_解除勞動合同通知書。
第七條故意或者重大過失責(zé)任保證
如因乙方故意或者重大過失導(dǎo)致甲方發(fā)生經(jīng)濟損失,則乙方必須盡責(zé)處理善后事宜,挽回相應(yīng)經(jīng)濟損失。甲方可以根據(jù)損失的大小及乙方的態(tài)度進行相應(yīng)的處罰。
在本條事項未完全處理完畢之前,乙方不得擅自單方終止與甲方的勞動關(guān)系。原勞動合同期屆滿的,則相應(yīng)順延到本條事項處理完畢。
第八條商業(yè)保密及競業(yè)禁止
1、乙方對在甲方工作期間所獲悉的商業(yè)秘密,包括客戶信息、相關(guān)資料不得以任何形式為自己或者他人進行使用,此保密期間不限于勞動合同期限。
2、乙方自雙方勞動關(guān)系以任何形式結(jié)束之后,在兩年內(nèi)不得與甲方形成競爭關(guān)系,此條包括乙方本人或者幫助他人從事與甲方有競爭性的工作。
3、如乙方違反此條規(guī)定,則須向甲方賠償萬元違約金。
第九條違約責(zé)任
本合同如因一方當事人嚴重違背本合同約定條款而導(dǎo)致本勞動合同解除的,則須向?qū)Ψ匠袚?dān)違約金十萬元。
第十條其他事項
1、乙方在甲方工作期間,由于經(jīng)常接觸甲方公章等印鑒,所有涉及乙方與甲方之間權(quán)利義務(wù)的法律文件,包括合同、證明、欠條等,均需由甲方法定代表人簽字后才具有法律效力,未經(jīng)法定代表人簽字的一律無效,對此乙方完全同意并遵守,此條效力涉及本合同生效之前及之后。
2、甲方依法制定的規(guī)章制度、員工守則為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
3、通知:如本合同本送達地址發(fā)生變動,乙方須及時通知甲方,否則甲方一旦按此地址送達,即視為履行了通知義務(wù)。
第十一條合同效力及文本
本合同自雙方簽字并加蓋公章后即具法律效力。合同文本一式三份,雙方各執(zhí)一份,報勞動管理機關(guān)備案一份。本合同甲方加蓋騎縫章。
甲方:
法定代表人:
乙方:
合同訂立日期:
________年____月____日
第3篇 農(nóng)村建房施工合同糾紛上訴狀
上訴人:_________________
被上訴人:_________________(刑事上訴狀無被上訴人)
上訴人因一案,不服人民法院_____年_____月_____日()字第號,現(xiàn)提出上訴。
上訴請求:_________________
上訴理由:_________________
此致
人民法院
附:_________________本上訴狀副本份
上訴人:_________________
第4篇 2020農(nóng)村建房施工合同標準范本
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將xxxxxxx的住宅樓主體工程建筑以包工不包料的形式發(fā)包給乙方施工。
一、甲方工作責(zé)任:
1、趕在乙方施工以前做好“三通一平”及運料到工地,及關(guān)系協(xié)調(diào)。
2、負責(zé)調(diào)直鋼筋及大鋼筋變勾(由鋼材店負責(zé))
3、負責(zé)鐵釘、鐵絲及搭工棚用的水泥瓦、水管。
二、乙方工作責(zé)任:
1、按甲方設(shè)計圖紙,進行施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導(dǎo)、檢查、檢驗,確保工程質(zhì)量好。
2、工程技術(shù)質(zhì)量如有不合格,需要返工,所返工料等損失由乙方自行負責(zé)。
3、施工安全由乙方全權(quán)負責(zé)。
4、工程承包內(nèi)容主體工程從0.00以至天面斜蓋頂為主體工程。
6、乙方按圖施工完成后,甲方指揮失誤,或不如意,須變更的甲方另付工錢。
7、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有 盜竊 甲方材料行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷一罰十處理。
8、主體工程完成后,乙方負責(zé)清理房內(nèi)所有雜物。
三、乙方進場三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活費給乙方,每施工完成一層樓面,按每層樓 工程款 的80%支付工錢給乙方,余款待主體工程完成驗收合格后十天內(nèi)一次性付清給乙方。
以上條款,雙方如有未盡事宜雙方協(xié)商解決,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效,完工帳清自動失效。
甲方:乙方:
第5篇 農(nóng)村建房施工承包合同
2023農(nóng)村建房施工承包甲方(發(fā)包方):_______________________________
身份證號碼:___________________________________
聯(lián)系方式:_____________________________________
地址:_________________________________________
乙方(承包方):_______________________________
身份證號碼:___________________________________
聯(lián)系方式:_____________________________________
地址:_________________________________________
風(fēng)險告知:在建房施工合同中,作為發(fā)包方(甲方),為預(yù)防欺詐問題,甲方應(yīng)當事先了解承包方主要的情況,包括確認承包方(乙方)的主體資格是否真實與合法,該工程公司是否是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,是否具有從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求;對方委派代表簽約人的,應(yīng)該要確認簽約人的資格,若是委托代理人是否具有授權(quán)委托書;同時要事先了解乙方的經(jīng)營范圍、社會信譽等以確定其履約能力,必要時可以去參觀乙方正在施工的裝修現(xiàn)場。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律和行政法規(guī),為進一步明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù),保障雙方的利益,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,甲乙雙方通過友好協(xié)商就房屋建設(shè)工程承包事宜達成一致,簽訂合同并共同遵守履行。
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣_______元,建筑面積按每層樓外墻計算,預(yù)計總價款:_______元,大寫(人民幣):______________。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付合同總價款的_____%,即人民幣_______元。完成第一層磚砌并搗制好樓面支付合同總價款的_____%,即人民幣_______元。完成第二層以及屋頂支付合同總價款的_____%,即人民幣_______元。工程全部完工,交驗完畢支付合同總價款的_____%,即人民幣_______元。預(yù)留_____%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、工程期限
工程期限____天,自_____年____月____日開工至_____年_____月_____日竣工。
六、雙方責(zé)任
甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
七、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責(zé)返工,返工費由乙方負責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
八、注意安全
1。勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責(zé),甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
2。甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
八、違約責(zé)任
1。合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;
2。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______%向甲方支付違約金。
風(fēng)險告知:明確違約責(zé)任,在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
九、其他約定
1。本協(xié)議條款如與國家法律、法規(guī)、政策相悖時,以國家、法規(guī)、政策為準。
2。______________________________________________________________
3。______________________________________________________________
十、爭議的處理
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,選擇以下第_______種方式解決爭議。
(1)甲、乙雙方可將爭議提交______________仲裁委員會進行仲裁,該仲裁應(yīng)是終局的,并且該仲裁裁決對雙方具有法律上的約束力。
(2)提交_________法院訴訟解決。
風(fēng)險提示:在約定爭議管轄條款時,一般應(yīng)約定由自己所在地的人民法院管轄。在合同約定管轄權(quán)時要注意以下三個事項:第一,約定訴訟管轄,雙方當事人可以約定下列管轄地之一:雙方當事人住所地、合同簽訂地、合同履行地、標的物所在地法院管轄,在選擇時只能選擇其中一項,否則約定無效。第二,在選擇仲裁管轄時一定要注意仲裁機構(gòu)名稱不得有錯,更不能先多個仲裁機構(gòu),否則約定無效。第三,在約定管轄時還注意,約定了法院管轄就不能在約定仲裁管轄,兩者只能選擇其一。
十一、合同生效及補充
1。甲、乙雙方在簽署本合同時,對各自的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任清楚明白、充分理解,并愿按本合同約定嚴格執(zhí)行。
2。本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同之有效組成部分。
3。本合同如有涂改,雙方均應(yīng)在涂改部分簽字或加蓋公章確認,否則涂改部分無效。
4。本合同及附件經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。雙方簽署的相關(guān)文件與本合同具有同等法律效力。
5。本合同及附件經(jīng)雙方以傳真形式簽字蓋章后文件同樣有效。
6。本合同的任何條款約定被認為無效,不影響本合同其他條款的效力。
7。本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
聯(lián)系方式:_____________________聯(lián)系方式:_____________________
第6篇 2023農(nóng)村建房施工合同書
標準2023農(nóng)村建房施工合同書范本
甲方(單位名稱)
住所地:
法定代表人:
乙方(姓名)
性別:
身份證號碼:
住所地:
文書送達地址:
第一條勞動合同期限
1、本合同為有固定期限的勞動合同。合同期限從________年____月____日起至________年____月____日止。
2、試用期,自________年____月____日至________年____月____日。
3、熟練期(培訓(xùn)期、見習(xí)期)從________年____月____日起至________年____月____日止。
第二條工作內(nèi)容及要求
乙方安排在_部門,從事_工作。
甲方可以根據(jù)實際情況,調(diào)整乙方所處的部門、工作任務(wù)、工作地等,乙方應(yīng)接受調(diào)整。
乙方須根據(jù)甲方規(guī)定的崗位工作職責(zé)和要求,按時、按質(zhì)、按量完成本職工作。
第三條勞動報酬及支付方式與時間
1、甲方根據(jù)乙方的工作崗位及工作業(yè)績確定工資報酬,在本單位內(nèi)參照適用同工同酬待遇。
3、甲方按月以現(xiàn)金形式發(fā)放工資,不得無故拖欠。
4、甲方在年終時根據(jù)乙方的當年實際業(yè)績、效率、效益、損失、工作態(tài)度等因素考核結(jié)算乙方的獎金。
第四條社會保險
甲、乙雙方必須依法參加社會保險,按月繳納社會保險費。乙方繳納部分,由甲方在其工資中代為扣繳。
第五條勞動紀律
甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。乙方必須遵守甲方依法制定的規(guī)章制度和勞動紀律。
第六條勞動合同的解除
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同;
2、乙方有下列情形之一的,甲方可以隨時解除本合同
(1)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(2)嚴重違反勞動紀律或者甲方依法制定的規(guī)章制度的;
(3)嚴重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
3、具有下列情形之一的,乙方可以隨時通知甲方解除本合同
(1)在試用期內(nèi)的;
(2)甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;
(3)甲方未按照勞動合同約定支付勞動報酬或者提供勞動條件的;
4、因其它法律規(guī)定解除勞動合同,須提前三十天書面通知對方。
5、一方解除勞動合同,須提交相關(guān)證明材料,說明理由,并向?qū)Ψ綍嫠瓦_解除勞動合同通知書。
第七條故意或者重大過失責(zé)任保證
如因乙方故意或者重大過失導(dǎo)致甲方發(fā)生經(jīng)濟損失,則乙方必須盡責(zé)處理善后事宜,挽回相應(yīng)經(jīng)濟損失。甲方可以根據(jù)損失的大小及乙方的態(tài)度進行相應(yīng)的處罰。
在本條事項未完全處理完畢之前,乙方不得擅自單方終止與甲方的勞動關(guān)系。原勞動合同期屆滿的,則相應(yīng)順延到本條事項處理完畢。
第八條商業(yè)保密及競業(yè)禁止
1、乙方對在甲方工作期間所獲悉的商業(yè)秘密,包括客戶信息、相關(guān)資料不得以任何形式為自己或者他人進行使用,此保密期間不限于勞動合同期限。
2、乙方自雙方勞動關(guān)系以任何形式結(jié)束之后,在兩年內(nèi)不得與甲方形成競爭關(guān)系,此條包括乙方本人或者幫助他人從事與甲方有競爭性的工作。
3、如乙方違反此條規(guī)定,則須向甲方賠償萬元違約金。
第九條違約責(zé)任
本合同如因一方當事人嚴重違背本合同約定條款而導(dǎo)致本勞動合同解除的,則須向?qū)Ψ匠袚?dān)違約金十萬元。
第十條其他事項
1、乙方在甲方工作期間,由于經(jīng)常接觸甲方公章等印鑒,所有涉及乙方與甲方之間權(quán)利義務(wù)的法律文件,包括合同、證明、欠條等,均需由甲方法定代表人簽字后才具有法律效力,未經(jīng)法定代表人簽字的一律無效,對此乙方完全同意并遵守,此條效力涉及本合同生效之前及之后。
2、甲方依法制定的規(guī)章制度、員工守則為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
3、通知:如本合同本送達地址發(fā)生變動,乙方須及時通知甲方,否則甲方一旦按此地址送達,即視為履行了通知義務(wù)。
第十一條合同效力及文本
本合同自雙方簽字并加蓋公章后即具法律效力。合同文本一式三份,雙方各執(zhí)一份,報勞動管理機關(guān)備案一份。本合同甲方加蓋騎縫章。
甲方:
法定代表人:
乙方:
合同訂立日期:
________年____月____日
第7篇 20xx農(nóng)村建房施工合同
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將xxxxxxx的住宅樓主體工程建筑以包工不包料的形式發(fā)包給乙方施工。
一、甲方工作責(zé)任:
1、趕在乙方施工以前做好“三通一平”及運料到工地,及關(guān)系協(xié)調(diào)。
2、負責(zé)調(diào)直鋼筋及大鋼筋變勾(由鋼材店負責(zé))。
3、負責(zé)鐵釘、鐵絲及搭工棚用的水泥瓦、水管。
二、乙方工作責(zé)任:
1、按甲方設(shè)計圖紙,進行施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導(dǎo)、檢查、檢驗,確保工程質(zhì)量好。
2、工程技術(shù)質(zhì)量如有不合格,需要返工,所返工料等損失由乙方自行負責(zé)。
3、施工安全由乙方全權(quán)負責(zé)。
4、工程承包內(nèi)容主體工程從0.00以至天面斜蓋頂為主體工程。
6、乙方按圖施工完成后,甲方指揮失誤,或不如意,須變更的甲方另付工錢。
7、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷一罰十處理。
8、主體工程完成后,乙方負責(zé)清理房內(nèi)所有雜物。
三、乙方進場三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活費給乙方,每施工完成一層樓面,按每層樓工程款的80%支付工錢給乙方,余款待主體工程完成驗收合格后十天內(nèi)一次性付清給乙方。
以上條款,雙方如有未盡事宜雙方協(xié)商解決,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效,完工帳清自動失效。
甲方:乙方:
第8篇 農(nóng)村建房施工工程承包合同
2023農(nóng)村建房施工工程承包甲方:_________________
乙方:_________________
為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂建房承攬合同。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式:采用包工不包料方式承包
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫:_________________元(平方米),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付生活費______________元,工程全部完工,交驗完畢付到80%,預(yù)留20%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任
1、甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場,
2、乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
3、甲方負責(zé)解決施工人員臨時住處,所產(chǎn)生的費用由乙房負責(zé)。
4、甲方負責(zé)提供相應(yīng)不底于70平方有效圖紙,圖紙上有雙方簽字,不能隨便更改,如需要更改雙方商量后同意甲方要負責(zé)所造成的損失。增加的合同外的工程部分,甲乙雙方談好價格后再訂合同方能進行施工。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責(zé)返工,返工費由乙方負責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責(zé),甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為50(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在2012年4月10日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、爭議解決辦法
發(fā)生合同爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
十一、附則
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份;本合同自簽訂之日起生效;以上合同,雙方必須共同遵守,如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效率。
甲方簽字(章):_________________
乙方簽字(章):_________________
第9篇 標準2020農(nóng)村建房施工合同范本
篇一:
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將xxxxxxx的住宅樓主體工程建筑以包工不包料的形式發(fā)包給乙方施工。
一、甲方工作責(zé)任:
1、趕在乙方施工以前做好“三通一平”及運料到工地,及關(guān)系協(xié)調(diào)。
2、負責(zé)調(diào)直鋼筋及大鋼筋變勾(由鋼材店負責(zé))。
3、負責(zé)鐵釘、鐵絲及搭工棚用的水泥瓦、水管。
二、乙方工作責(zé)任:
1、按甲方設(shè)計圖紙,進行施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導(dǎo)、檢查、檢驗,確保工程質(zhì)量好。
2、工程技術(shù)質(zhì)量如有不合格,需要返工,所返工料等損失由乙方自行負責(zé)。
3、施工安全由乙方全權(quán)負責(zé)。
4、工程承包內(nèi)容主體工程從0.00以至天面斜蓋頂為主體工程。
6、乙方按圖施工完成后,甲方指揮失誤,或不如意,須變更的甲方另付工錢。
7、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷一罰十處理。
8、主體工程完成后,乙方負責(zé)清理房內(nèi)所有雜物。
三、乙方進場三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活費給乙方,每施工完成一層樓面,按每層樓工程款的80%支付工錢給乙方,余款待主體工程完成驗收合格后十天內(nèi)一次性付清給乙方。
以上條款,雙方如有未盡事宜雙方協(xié)商解決,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效,完工帳清自動失效。
甲方:乙方:
篇二:
發(fā)包單位:
承包代理人:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建設(shè)法》及其他有關(guān)法律行政法規(guī),遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致訂立本合同。
第一條工程概況:
工程名稱:
工程地點:
工程時間:
工程內(nèi)容:
第二條:工程承包范圍
1包工包料,實做實收,按現(xiàn)場的數(shù)量為準包干價與定額結(jié)算的方○
式。
2要安全第一,工作按圖紙施工規(guī)范進行?!?/p>
3火工材料由甲方提供供應(yīng)乙方籌備相關(guān)證書供甲方上報有關(guān)單○
位,價格按國家規(guī)定供給乙方。
第三條:甲方責(zé)任。
1開工之前應(yīng)辦理完畢具備開工條件的相關(guān)的批文手續(xù)?!?/p>
2負責(zé)解決建設(shè)工程周邊的關(guān)系,確保乙方正常施工?!?/p>
3甲方發(fā)出《開工令》后,乙方施工管理技術(shù)人員到位,甲方負責(zé)○
移交相關(guān)施工圖紙二套,同行進行設(shè)計交底,圖紙審核,施工現(xiàn)場交
付乙方施工。
4負責(zé)按時間與乙方辦理工程進度數(shù)量審核和支付本月的驗收工○
程款項。
第四條:乙方負責(zé)
1必須按照甲方施工圖紙要求與按時派專業(yè)人員,甲方辦理交接施○
工圖紙,驗收本月工程數(shù)量,結(jié)算,造表呈報甲方。
2必須按工程需要調(diào)派精干的專業(yè)技術(shù)人員及設(shè)備準時進入施工○
現(xiàn)場,做好施工組織計劃,確保按時開工。
3必須按照國家現(xiàn)行規(guī)范、○規(guī)程組織施工,確保工程質(zhì)量進度安全。一切質(zhì)量事故工作中的安全事故,由乙方自負,其經(jīng)濟和法律責(zé)任有乙方承擔(dān)。
4必須服從甲方的正確指揮和管理,○工程質(zhì)量監(jiān)督,遵守有關(guān)法律、法規(guī)及甲方的相關(guān)管理制度。
5工程協(xié)議簽訂的同時,乙方必須交納保證金○_元人民幣,按建設(shè)部有關(guān)文件,乙方進場施工第45天內(nèi)甲方無條件退回。
四、承包標準和工程支付方法:
(一)平基工程按報干價,稅收執(zhí)行。
1總土石方的工程量約300萬立方,其中85%
驗收為準>
2土石方○_元。m3
3運輸費費公里加價,加價○_元以此類推。
(二)按國家相關(guān)規(guī)定撥付工程款項
1在開工通知書發(fā)出后,○乙方應(yīng)在甲方項目所在地銀行開戶,甲方在七個工作日內(nèi)撥付首月開工須要油料,炸藥費用和當月工程量款的10%給乙方設(shè)備進場開工。
2工程乙方應(yīng)在每月25日向甲方項目建設(shè)指揮部,報本月工程○
進度并與甲方有關(guān)人員核實當月完成的工程量建造進度表一式陸份一方應(yīng)在下月5日前撥付上月工程量的85%進度款
3第二個月結(jié)算加上第一月的15%給乙方,○以下結(jié)算有此類推結(jié)算。
五違約
1甲乙雙方應(yīng)自覺遵守國家的合同法和有關(guān)建設(shè)條例,○如由乙方違約按合同總額1%賠償對方,作為違約金。
六、其他條款
1乙方應(yīng)在甲方正確的指導(dǎo)下,按時完成甲方此發(fā)包的工程量,○
確保甲方安排使用,如與自然災(zāi)害超過了3天,國家節(jié)假日,甲方應(yīng)給乙方時間緩延互不追究。
2在火工料料供應(yīng)不足引起誤工甲方應(yīng)每人每天150元機械每○
臺準300元補償乙方。
3甲方應(yīng)積極協(xié)調(diào)周邊山地界供給乙方正常施工,○如果周邊山地
引起誤工而且造成事故,甲方應(yīng)負責(zé)其賠償按本條款第2條。
4乙方應(yīng)按國家民爆條例自覺遵守,○如發(fā)現(xiàn)違反亂紀,乙方自行處理,已甲方無關(guān)。
第10篇 農(nóng)村建房施工合同
甲方:
乙方:
部分細節(jié)請與當?shù)亟ㄟ^房的人商討……
甲方在建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約平方米,二層約平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫:元(),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%,預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任
甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責(zé)返工,返工費由乙方負責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責(zé),甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)
乙方簽字(章)
第11篇 農(nóng)村建房施工合同范本
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫: 元(),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付30% ,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預(yù)留10%為質(zhì)量 保證金 ,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任
甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責(zé)返工,返工費由乙方負責(zé)或由甲方在乙方 工程款 中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn) 工傷 ,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責(zé),甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在 年 月 日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
第12篇 新農(nóng)村建房施工合同
2023新農(nóng)村建房施工發(fā)包方(以下簡稱甲方):________________________________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________________________
風(fēng)險告知:在建房施工合同中,作為發(fā)包方(甲方),為預(yù)防欺詐問題,甲方應(yīng)當事先了解承包方主要的情況,包括確認承包方(乙方)的主體資格是否真實與合法,該工程公司是否是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,是否具有從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求;對方委派代表簽約人的,應(yīng)該要確認簽約人的資格,若是委托代理人的,應(yīng)當核實代理人是否具有授權(quán)委托書;同時要事先了解乙方的經(jīng)營范圍、社會信譽等以確定其履約能力,必要時可以去參觀乙方正在施工的裝修現(xiàn)場。
甲方在__________建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
風(fēng)險告知:上述條款約定了建設(shè)施工的材料問題,在本合同中材料主要有甲方提供。這里針對建設(shè)施工材料問題提醒一下由乙方提供施工材料的問題,,在由承包方(乙方)提供材料的情況下,承包方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明,同時必須符合國家環(huán)保標準。若承包方提供的材料和設(shè)備不符合標準,應(yīng)當立即更換和重做。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫:_____元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%,預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任
甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責(zé)返工,返工費由乙方負責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責(zé),甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在 年 月日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):______________________
_____年___月___日
乙方簽字(章):_______________________
_____年___月___日
第13篇 農(nóng)村建房施工合同書
最新農(nóng)村建房施工合同書范本簡易版
甲方:_____________
乙方:_____________
甲方在______搭建房屋一棟,現(xiàn)由乙方承包施工。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī),雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同,以期共同遵守:
一、工程概況
1、工程名稱:_____________;
2、工程地點:_____________;
3、工程內(nèi)容:_____________;
4、建筑面積:_____________。
二、承包方式
1、采用包工不包料方式承包。
2、甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
3、乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
三、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
四、工程期限
1、開工日期:_______年_______月_______日;
2、竣工日期:_______年_______月_______日;
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______天。
五、工程價款及付款方式第1頁最新農(nóng)村建房施工合同書范本簡易版
1、工價為每平方米_______元,建筑總面積_______平方米,合同總價款為人民幣_______元。
2、付款方式:由甲方分四次付清合同總價款。第一次在基礎(chǔ)工程完工后由甲方付給乙方合同總價款的30%,即_______元;第二次在主體工程完工后,由甲方付給乙方合同總價款的30%,即_______元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價款的30%,即_______元;剩余10%,即_______元作為質(zhì)量保證金,在工程交工一年后如無重大質(zhì)量問題,由甲方全部付給乙方。
六、雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方的權(quán)利及義務(wù):
(1)甲方應(yīng)向乙方提供三通一平。
(2)按期付款。
(3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開工前向乙方提供設(shè)計圖紙。
(5)在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或私自變更設(shè)計圖紙的現(xiàn)象,甲方有權(quán)要求乙方返工。
2、乙方的權(quán)利及義務(wù):
(1)按圖施工。在施工過程中如需對原設(shè)計作出更改,需經(jīng)甲方同意后方可修改。
(2)保證工程質(zhì)量。
(3)保證工期,按時交工。
(4)在施工過程中,需要哪些材料,乙方應(yīng)提前2-3天告知甲方,以便及時購置。乙方應(yīng)本著節(jié)約的原則,不得浪費材料。
(5)在每一項分項工程完工后,乙方應(yīng)征得甲方驗收同意后方可進行下一道工序。
(6)乙方應(yīng)重視安全生產(chǎn),一切安全責(zé)任均由乙方自行承擔(dān)。
第14篇 農(nóng)村建房施工合同書范本
甲方:____________________
乙方:____________________
甲方在__________建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約_____平方米,二層約_____平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫:_______________元(),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付30% ,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任
甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責(zé)返工,返工費由乙方負責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責(zé),甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為_____(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在_____年_____月_____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)__________
乙方簽字(章)__________
第15篇 農(nóng)村建房施工承包合同書
甲方(發(fā)包方):_______________________________身份證號碼:___________________________________聯(lián)系方式:_____________________________________地址:_________________________________________
乙方(承包方):_______________________________身份證號碼:___________________________________聯(lián)系方式:_____________________________________地址:_________________________________________
風(fēng)險告知:在建房施工合同中,作為發(fā)包方(甲方),為預(yù)防欺詐問題,甲方應(yīng)當事先了解承包方主要的情況,包括確認承包方(乙方)的主體資格是否真實與合法,該工程公司是否是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,是否具有從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求;對方委派代表簽約人的,應(yīng)該要確認簽約人的資格,若是委托代理人是否具有授權(quán)委托書;同時要事先了解乙方的經(jīng)營范圍、社會信譽等以確定其履約能力,必要時可以去參觀乙方正在施工的裝修現(xiàn)場。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律和行政法規(guī),為進一步明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù),保障雙方的利益,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,甲乙雙方通過友好協(xié)商就房屋建設(shè)工程承包事宜達成一致,簽訂合同并共同遵守履行。
一、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格每平方米人民幣_______元,建筑面積按每層樓外墻計算,預(yù)計總價款:_______元,大寫(人民幣):______________。
四、付款方式合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付合同總價款的_____%,即人民幣_______元。
完成第一層磚砌并搗制好樓面支付合同總價款的_____%,即人民幣_______元。
完成第二層以及屋頂支付合同總價款的_____%,即人民幣_______元。
工程全部完工,交驗完畢支付合同總價款的_____%,即人民幣_______元。
預(yù)留_____%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、工程期限工程期限____天,自_____年____月____日開工至_____年_____月_____日竣工。
六、雙方責(zé)任甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
七、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責(zé)返工,返工費由乙方負責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
八、注意安全
1。
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。
如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責(zé),甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。
文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
2。
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。
乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
八、違約責(zé)任
1。
合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;2。
由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______%向甲方支付違約金。
風(fēng)險告知:明確違約責(zé)任,在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
九、其他約定1。
本協(xié)議條款如與國家法律、法規(guī)、政策相悖時,以國家、法規(guī)、政策為準。
2。
______________________________________________________________
3。
______________________________________________________________
十、爭議的處理雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,選擇以下第_______種方式解決爭議。
(1)甲、乙雙方可將爭議提交______________仲裁委員會進行仲裁,該仲裁應(yīng)是終局的,并且該仲裁裁決對雙方具有法律上的約束力。
(2)提交_________法院訴訟解決。
風(fēng)險提示:在約定爭議管轄條款時,一般應(yīng)約定由自己所在地的人民法院管轄。
在合同約定管轄權(quán)時要注意以下三個事項:
第一,約定訴訟管轄,雙方當事人可以約定下列管轄地之一:雙方當事人住所地、合同簽訂地、合同履行地、標的物所在地法院管轄,在選擇時只能選擇其中一項,否則約定無效。
第二,在選擇仲裁管轄時一定要注意仲裁機構(gòu)名稱不得有錯,更不能先多個仲裁機構(gòu),否則約定無效。
第三,在約定管轄時還注意,約定了法院管轄就不能在約定仲裁管轄,兩者只能選擇其一。
十一、合同生效及補充1。
甲、乙雙方在簽署本合同時,對各自的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任清楚明白、充分理解,并愿按本合同約定嚴格執(zhí)行。
2。
本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同之有效組成部分。
3。
本合同如有涂改,雙方均應(yīng)在涂改部分簽字或加蓋公章確認,否則涂改部分無效。
4。
本合同及附件經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
雙方簽署的相關(guān)文件與本合同具有同等法律效力。
5。
本合同及附件經(jīng)雙方以傳真形式簽字蓋章后文件同樣有效。
6。
本合同的任何條款約定被認為無效,不影響本合同其他條款的效力。
7。
本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
聯(lián)系方式:_____________________聯(lián)系方式:_____________________
第16篇 2023農(nóng)村建房施工合同
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將xxxxxxx的住宅樓主體工程建筑以包工不包料的形式發(fā)包給乙方施工。
一、甲方工作責(zé)任:
1、趕在乙方施工以前做好“三通一平”及運料到工地,及關(guān)系協(xié)調(diào)。
2、負責(zé)調(diào)直鋼筋及大鋼筋變勾(由鋼材店負責(zé))
3、負責(zé)鐵釘、鐵絲及搭工棚用的水泥瓦、水管。
二、乙方工作責(zé)任:
1、按甲方設(shè)計圖紙,進行施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導(dǎo)、檢查、檢驗,確保工程質(zhì)量好。
2、工程技術(shù)質(zhì)量如有不合格,需要返工,所返工料等損失由乙方自行負責(zé)。
3、施工安全由乙方全權(quán)負責(zé)。
4、工程承包內(nèi)容主體工程從0.00以至天面斜蓋頂為主體工程。
6、乙方按圖施工完成后,甲方指揮失誤,或不如意,須變更的甲方另付工錢。
7、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷一罰十處理。
8、主體工程完成后,乙方負責(zé)清理房內(nèi)所有雜物。
三、乙方進場三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活費給乙方,每施工完成一層樓面,按每層樓工程款的80%支付工錢給乙方,余款待主體工程完成驗收合格后十天內(nèi)一次性付清給乙方。
以上條款,雙方如有未盡事宜雙方協(xié)商解決,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效,完工帳清自動失效。