歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 合同書

加工承攬合同書(16份范本)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):67

加工承攬合同書

第1篇 原材料加工承攬合同書

承 攬 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

定 作 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

第2篇 凈水器加工承攬合同書

訂立合同雙方:

承攬方:

定作方:

甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求:

一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).

第三條 原材料由甲方提供.

第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).

第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同

的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的

不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.

本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方:××縣木具廠(蓋章)

代表人:(簽名)

地址: 電話: 開戶銀行 帳號:

乙方 代表人: 地址: 電話: 開戶銀行:

帳號:

第3篇 加工承攬合同書范本

訂立合同雙方:

承攬人:______________________________

定作人:______________________________

定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

編號:________________________

名稱:________________________

規(guī)格:________________________

單位:________________________

數(shù)量:________________________

備注:________________________

第二條加工成品質量要求

(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))

編號_______________________

名稱_______________________

規(guī)格_______________________

單位_______________________

數(shù)量_______________________

備注_______________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人定作人應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。)

第五條價款或酬金

(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第4篇 加工承攬合同書樣式

承 攬 方:

地 址:

法定代表人:

定 作 方:

地 址:

法定代表人:

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的 違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付 違約金 ____ 元(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權 解除合同 ,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同 發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決協(xié)商不成按 項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁

2.向人民法院起訴。

本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

年 月 日

承攬方:________________________

代表人:________________________

年 月 日

第5篇 服裝加工承攬合同書樣式

定作方:(以下簡稱甲方)________

承攬方:(以下簡稱乙方)________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。

第一條 加工成品

品名:__________貨號:__________面料:__________

顏色:__________尺碼:__________

第二條 服裝數(shù)量

1、計量單位:__________

2、數(shù)量:__________

第三條 原材料的提供

由甲方提供原材料,具體見下:

材料名稱數(shù)量質量:__________________

提供日期:__________單價:__________總金額:__________

第四條 服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條 技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在_________天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條 報酬

1、加工單價:__________

2、總金額(元):__________

第七條 包裝方式

內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔。

第八條 服裝交付

1、交貨地:

2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________。

第九條 服裝驗收

1、驗收期間:_________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。

3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。

4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致

驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。

5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。

6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。

第十條 定金/預付貨款

1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。

2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。

第十一條 報酬結算

1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;

第十二條 留置權

如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條 違約責任

1、甲方的違約責任

(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第6篇 玻璃加工承攬合同書范本最新整理版

甲方(定作方):

代理人:

地址:

聯(lián)系電話:

乙方(承攬方):

代理人:

地址:

聯(lián)系電話:

甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據(jù)《民法典》和其他相關法規(guī)的規(guī)定,就___________(地點)玻璃供需問題,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:

一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價:

玻璃品種: ___________,規(guī)格: ___________,數(shù)量:___________,單價:___________。

交貨地點:

運輸方式、費用:

1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負責.

2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編統(tǒng)一貼在白玻面,以便區(qū)分。

二、交貨期:

合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨,補片玻璃應在七日內(nèi)完成。

三、驗收方式:

1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃,發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內(nèi)以書面形式通知乙方,否則視為驗收產(chǎn)品合格。

2)_________玻璃制作按國家標準執(zhí)行,相關規(guī)定以行業(yè)標準為準.

六、結算及付款方式:

甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發(fā)車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。

七、違約責任:

1)雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金.

2)如產(chǎn)品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經(jīng)濟損失。

八、其他:

本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,合同爭議雙方均有權提起訴訟。

九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

十、保質期及保修

1、保質期為二年(驗收之日起)

2、執(zhí)行本項目保修期,在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質量問題,乙方無償更換,執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責任。

甲方:

代表:

賬號:

戶行:

___________年___月___日

乙方:

代表:

賬號:

戶行:

___________年___月___日

第7篇 模具加工承攬合同書樣式

合同編號:_____________

甲方:___________________ 乙方:___________________

法定代表人:_____________ 身份證號碼:_____________

聯(lián)系電話:_______________ 聯(lián)系電話:_______________

根據(jù)相關規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、平等互利的原則,經(jīng)協(xié)商一致,就模具加工承攬事宜訂立本合同。

第一條 加工項目、數(shù)量、金額

1.產(chǎn)品名稱:________________。

2.產(chǎn)品規(guī)格:________________。

3.產(chǎn)品型號:________________。

4.數(shù)量:____________________。

5.單價:人民幣_____元整(大寫:_____)

合計金額(含____%的增值稅):人民幣_____元整(大寫:_____)

以上費用包括全部材料費、備件費、制作費、制件費、運輸費、安裝調試費、培訓費、管理費、稅費及____年的保修費用等。

第二條 圖紙及技術資料的提供

1.乙方按照甲方要求負責模具設計,計算模具日產(chǎn)能力,并需得到甲方確認方可制作。

2.模具設計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用的,須經(jīng)甲方確認后方可使用。

第三條 技術要求以及質量要求

1.模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造,保證模具啤出符合要求的制件。

2.模具必須按照制作項目列明的要求制作,且必須有合理可靠的冷卻系統(tǒng)。

3.詳盡的技術要求(略),模具也應符合甲方在向乙方提供的其他的技術資料中明示的技術要求以及質量要求。

4.乙方制作的模具應保證____萬啤次以上的使用壽命。

第四條 加工工期

1.工作期為____天(第一次交符合功能裝配的樣件),即于____年____月____日前提供全部首樣。

2.首樣交付后,甲方未提出改模的,乙方于____天內(nèi)(即于____年____月____日前)向甲方交付合格模具。若甲方提出改模的,具體工期由雙方補充協(xié)定。

第五條 模具驗收以及交付

1.模具驗收的依據(jù):

(1)甲方確認的產(chǎn)品零件圖

(2)雙方商定,并經(jīng)甲方確認的技術工藝方案,雙方確認的模具技術要求

(3)模具設計圖紙以及電子文檔

2.模具驗收合格規(guī)定:

(1)甲方連續(xù)試產(chǎn)____天或產(chǎn)量達到____件以上,日產(chǎn)能力偏差不超過設計要求的____%,模具無異常,制件合格率____%以上,甲方出具模具驗收檢驗合格報告

(2)乙方交模后,由于甲方原因____天內(nèi)不投(試)產(chǎn),模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告,辦理結算付款手續(xù)。

(3)乙方交試模樣件后,由于甲方原因____天內(nèi)不能檢驗確認的模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告,辦理結算付款手續(xù)。

(4)模具驗收后,_____年內(nèi)乙方對模具制造質量負責,并無條件地提供免費快速服務(____小時內(nèi)要給予響應)。因甲方需要結構更改,乙方需提供快速服務,可根據(jù)產(chǎn)生的成本酌情收取改模費。

3.《模具驗收報告》上應有甲方技術、檢驗及使用單位簽字并經(jīng)甲方生產(chǎn)技術部長批準方為有效。

4.交貨地點為甲方指定的加工廠家,運輸費用由乙方承擔。

第六條 收貨及不合格處理

1.乙方所交模具經(jīng)甲方有關部門(技術、質檢、使用部門)驗收合格并憑《模具驗收報告》方可收貨,甲方憑《模具工裝驗收單》辦理向乙方付款結算手續(xù)。

2.對模具驗收不合格的,由乙方修正或重作,由于乙方原因制件外觀不合格,成型后撓曲,變形而需改良制件成型狀況,以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的修改,制作的一切費用由乙方承擔,交貨期不變。

3.若乙方設計提供的圖紙有誤,乙方承擔由此帶來的全部損失,但是如果產(chǎn)品圖紙或模具圖紙由甲方提供的,損失由甲方承擔,交貨期順延。

第七條 模具加工費用的支付

1.簽訂合同____日內(nèi),甲方將模具金額的____%,即____萬元付至乙方帳戶,作為合同定金。

2.模具驗收合格后,由乙方開具增值稅票,甲方收乙方增值稅票后,_____個月內(nèi)將模具金額的____%,即____萬元付清。

3.模具金額的____%作為質量保證金,在模具驗收后____年內(nèi)付清。

第八條 知識產(chǎn)權保護以及商業(yè)保密承諾

1.本合同規(guī)定之模具所有權及知識產(chǎn)權為甲方專有。

2.乙方承諾并保證,對為甲方開發(fā)與制作的模具(包括圖紙等技術資料、零件樣品及模具等實物)均不向任何第三方出示、泄露或提供,否則,甲方視為乙方故意侵犯甲方利益,乙方應該對該故意侵犯甲方利益的違約行為承擔一切責任乙方每向其他任一單位或個人提供模具,應按本合同第十條第6款的規(guī)定向甲方支付違約金,并賠償甲方相應經(jīng)濟損失。

3.乙方未經(jīng)甲方書面許可,不得隨意復制為甲方加工的模具,更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件。

第九條 后續(xù)服務

1.模具連續(xù)正常使用,乙方免費保修____年,并免費提供必要的易損易耗備件。

2.屬甲方設計或使用原因造成模具更改或損壞,乙方提供有償維修服務,費用由甲方支付。

第十條 違約責任

1.甲方不按合同規(guī)定付款,須向乙方支付未付款部分的同期國有商業(yè)銀行貸款利息。其他情況的違約責任按《合同法》規(guī)定執(zhí)行。

2.乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求,乙方應予以修理或重作,其費用由乙方承擔,如重作或修理導致不能按期交貨的,按不能按期交貨處理。

3.乙方不能按期交貨的,每延遲____天甲方甲方可按總造價的____%作罰金。乙方超過交貨期___天,按不能交貨處理。

4.乙方不能交貨的,本合同終止,乙方須向甲方____倍返還定金。

5.模具在使用過程中,不能達到合同規(guī)定要求的,由乙方負責修理或重作及其費用開支,經(jīng)____天內(nèi)維修或重作,也不能達到合同規(guī)定要求的,乙方賠償甲方損失.損失的計算標準為該模具的制造費用。

6.乙方違反第八條知識產(chǎn)權保護規(guī)定的,應向甲方支付違約金____萬元。

第十一條 補充與變更

本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充合同,與合同具有相同法律效力。

第十二條 爭議的解決

1.本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。

2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發(fā)生的一切爭議,當和解或調解不成時,選擇下列第 種方式解決:

(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁

(2)依法向 人民法院提起訴訟。

第十三條 生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

本合同—式____份,具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)____份,其他用于履行相關法律手續(xù)。

甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章)________________

授權代理人(簽字):_______ 授權代理人(簽字):________

住址:_____________________ 住址:______________________

聯(lián)系電話:_________________ 聯(lián)系電話:__________________

開戶銀行:_________________ 開戶銀行:__________________

賬號:_____________________ 賬號:______________________

_________年____月____日 _________年______月____日

簽訂地點:__________________ 簽訂地點:_________________

第8篇 加工承攬合同書

加工承攬合同

訂立合同雙方:

承攬方:__________________

定作方:__________________

定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品:

第二條加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質量:___________________________________________________________________________

1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。

第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法:_________________________________________________________

1,按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交(提)貨的時間和地點:__________________________________________________________________________________________

1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________

第十條結算方式及期限:____________________________________________________

第十一條其他:_____________________________________________________

1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。

第十二條承攬方的違約責任:

一,未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。

七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數(shù)量承擔責任。

十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任:

一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:____________________(蓋章)

代表人:____________________(蓋章)

地址:________________________________

電話:________________________________

開戶銀行:____________________________

帳號:______________________________

承攬方:__________________________(蓋章)

代表人:__________________________(蓋章)

地址:_________________________

電話:_________________________

開戶銀行:_____________________

帳號:_________________________

第9篇 公司產(chǎn)品設計加工承攬合同書

甲方:

乙方:

依據(jù)有關法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就公司產(chǎn)品設計加工事項,雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:

一、制作內(nèi)容與要求:訂購項具體內(nèi)容:上海漢沃展示設計有限公司為的設計與制作,詳見報價單及圖紙。

二、甲方在圖紙與報價單上簽字后,乙方按照圖紙與報價單上所列內(nèi)容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權不予接受或退貨并要求全數(shù)退款,因此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。

三、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計要求等,應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。

四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。

五、乙方在合約簽字生效后,負責在月日前完成產(chǎn)品設計與制作。交貨地點,收貨人由甲方指定。

六、制作費結算方法:

1、雙方協(xié)定的價格為人民幣,甲方在設計制作開始前,須支付預付款計50%人民幣___。甲方在安裝結束后的七日以內(nèi)應安排專門人員驗收,甲方在驗收合格并收到正規(guī)增值稅發(fā)票后向乙方結清制作余款合計_整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規(guī)定的付款期限內(nèi)逾期未結清費用的,甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。設計制作費以(現(xiàn)金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。

2、甲方如不履行合同,預付款即抵作違約金,無故拖欠余款,我司有權安排專人要回。

3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權拒付相應貨款,每逾期一日,應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。

4、合同價格包含乙方將產(chǎn)品運送至甲方指定交貨地點,并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費)及后續(xù)相關費用(包括但不限于保修、技術服務)。

七、糾紛的處理:

甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,經(jīng)雙方同意可向仲裁機關申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自年月日起有效,有效期為一年。本合同執(zhí)行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應參照設計加工承攬合同條例等法律執(zhí)行。雙方也可就未盡事宜進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。

八、質量的.保證:

乙方對已制作的產(chǎn)品實行質量跟蹤保證。具體為——電器保質半年,其他保質一年。(注:除人為以外)本合同正式一式二份,甲方與乙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

甲方代表簽名:乙方代表簽名:

地址:地址:

電話:電話:

第10篇 服裝加工承攬合同書

承攬方:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

法定代表人:

定作方:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

法定代表人:

定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品:

品名:

規(guī)格:

單位:

數(shù)量:

備注:

第二條 加工成品質量要求:

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:

1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。

第五條 價款或酬金:

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法:

1、按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交(提)貨的時間和地點:

1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔:

第九條 運輸辦法及費用負擔:

第十條 結算方式及期限:

第十一條 其他:

1、根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

2、根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

第十二條 承攬方的違約責任:

1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數(shù)量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任:

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理:

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方(蓋章):

代表人(簽字):

_________年____月____日

承攬方(蓋章):

代表人(簽字):

_________年____月____日

第11篇 產(chǎn)品加工承攬合同書模板

甲方:_______________(定做方)

乙方:_______________(承攬方)附加 身份證 復印件

加工_______,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:

一、甲方權利和義務

1、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

2、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質量,材料不退。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質量問題,乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。

三、違約條款

1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方 違約金 。

2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期_______月,200_______年_______月_______日起至200_______年_______月_______日止。

本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。

甲方_______

乙方:_______

_______年_______月_______日

第12篇 容器類委托加工承攬合同書

地址:電話:傳真:容器類委托加工承攬合同no:委托方:______________公司簽訂地點:受托方:簽訂時間:標的、數(shù)量、價款:驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。保密條款:雙方應當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。本合同根據(jù)《_____》及有關法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)委托方:____________公司受托方:法人代表:法人代表:委托代表:委托代表:傳真:電話:開戶銀行:帳號:地址:傳真:電話:開戶銀行:帳號:地址:

第13篇 鋼結構加工承攬合同書

甲方(定作方):

乙方(承攬方):

根據(jù)《 民法典 》規(guī)定,結合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容

1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為 。

2、制作內(nèi)容

(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質: 系列: 噸位: 單價約 元(大寫: )

(2)次鋼構材質: 噸位: 單價約 元(大寫: )

(3)其他:以上主構件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷 面漆 道, 底漆 道。

二、合同價款及結算方式

1、合同總價暫定為 元,(大寫) (以實際決算為準)。

2、合同簽訂當日甲方付 元,(大寫) 給乙方作為合同 定金 (最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。

3、結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

三、質量要求

1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質量 保證書 、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位為:

(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□

(2)其他檢測項目: 。

(3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□

四、交貨地點和時間

1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

2、交貨時間: 年 月 日開始提貨。

五、包裝及運輸

1、乙方負責裝車,裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內(nèi)。

2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務

1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙 套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

七、 違約責任

按《民法典》相關規(guī)定執(zhí)行。

八、 合同糾紛 處理方式

甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向 人民法院起訴。

九、附則

1、本合同 式 份,雙方各執(zhí) 份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

法定代表人:

委托 代理 人: 法定代表人:

委托代理人:

年 月 日 年 月 日

第14篇 單位加工承攬合同書

定制人:

承攬方:

一、定制(加工)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量:

產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額

二、材料的提供:由承攬方包工包料,產(chǎn)品價格包括原材料的價格及加工費。

三、交貨地點: 方式: 付款條件:款到發(fā)貨

四、其他要求:合同以傳真件確認為準。

五、本合同經(jīng)雙方或代理人簽章后生效,雙方也可通過信件和數(shù)據(jù)電文等方式簽訂合同。

六、違約責任:承攬方、定制方違反合同約定的,應依本合同的約定承擔責任。合同沒有約定的,應依《民法典》的規(guī)定承擔責任。

定制方: 承攬方:

聯(lián)系人: 聯(lián)系人:

電話: 電話:

地址: 地址:

第15篇 加工承攬合同書通用范本

承 攬 方:____________________________________

地 址:____________

郵碼:____________

電話:____________

法定代表人:____________

職務:____________

定 作 方:____________________________________

地 址:____________

郵碼:____________

電話:____________

法定代表人:____________

職務:____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

第16篇 模具加工承攬合同書

甲方:___________________________ 合同編號:___________________

法定代表人:_____________________ 簽訂地址:___________________

乙方:___________________________ 簽訂日期:______年____月___日

身份證號碼:_____________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、平等互利的原則,經(jīng)協(xié)商一致,就模具加工承攬事宜訂立本合同。

第一條 加工項目、數(shù)量、金額

1.產(chǎn)品名稱:________________。

2.產(chǎn)品規(guī)格:________________。

3.產(chǎn)品型號:________________。

4.數(shù)量:____________________。

5.單價:人民幣_____元整(大寫:_____);

合計金額(含____%的增值稅):人民幣_____元整(大寫:_____);

以上費用包括全部材料費、備件費、制作費、制件費、運輸費、安裝調試費、培訓費、管理費、稅費及____年的保修費用等。

第二條 圖紙及技術資料的提供

1.乙方按照甲方要求負責模具設計,計算模具日產(chǎn)能力,并需得到甲方確認方可制作。

2.模具設計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用的,須經(jīng)甲方確認后方可使用。

第三條 技術要求以及質量要求

1.模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造,保證模具啤出符合要求的制件。

2.模具必須按照制作項目列明的要求制作,且必須有合理可靠的冷卻系統(tǒng)。

3.詳盡的技術要求(略),模具也應符合甲方在向乙方提供的其他的技術資料中明示的技術要求以及質量要求。

4.乙方制作的模具應保證____萬啤次以上的使用壽命。

第四條 加工工期

1.工作期為____天(第一次交符合功能裝配的樣件),即于____年____月____日前提供全部首樣。

2.首樣交付后,甲方未提出改模的,乙方于____天內(nèi)(即于____年____月____日前)向甲方交付合格模具。若甲方提出改模的,具體工期由雙方補充協(xié)定。

第五條 模具驗收以及交付

1.模具驗收的依據(jù):

(1)甲方確認的產(chǎn)品零件圖;

(2)雙方商定,并經(jīng)甲方確認的技術工藝方案,雙方確認的模具技術要求;

(3)模具設計圖紙以及電子文檔;

2.模具驗收合格規(guī)定:

(1)甲方連續(xù)試產(chǎn)____天或產(chǎn)量達到____件以上,日產(chǎn)能力偏差不超過設計要求的____%,模具無異常,制件合格率____%以上,甲方出具模具驗收檢驗合格報告;

(2)乙方交模后,由于甲方原因____天內(nèi)不投(試)產(chǎn),模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告,辦理結算付款手續(xù)。

(3)乙方交試模樣件后,由于甲方原因____天內(nèi)不能檢驗確認的模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告,辦理結算付款手續(xù)。

(4)模具驗收后,_____年內(nèi)乙方對模具制造質量負責,并無條件地提供免費快速服務(____小時內(nèi)要給予響應)。因甲方需要結構更改,乙方需提供快速服務,可根據(jù)產(chǎn)生的成本酌情收取改模費。

3.《模具驗收報告》上應有甲方技術、檢驗及使用單位簽字并經(jīng)甲方生產(chǎn)技術部長批準方為有效。

4.交貨地點為甲方指定的加工廠家,運輸費用由乙方承擔。

第六條 收貨及不合格處理

1.乙方所交模具經(jīng)甲方有關部門(技術、質檢、使用部門)驗收合格并憑《模具驗收報告》方可收貨,甲方憑《模具工裝驗收單》辦理向乙方付款結算手續(xù)。

2.對模具驗收不合格的,由乙方修正或重作,由于乙方原因制件外觀不合格,成型后撓曲,變形而需改良制件成型狀況,以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的修改,制作的一切費用由乙方承擔,交貨期不變。

3.若乙方設計提供的圖紙有誤,乙方承擔由此帶來的全部損失,但是如果產(chǎn)品圖紙或模具圖紙由甲方提供的,損失由甲方承擔,交貨期順延。

第七條 模具加工費用的支付

1.簽訂合同____日內(nèi),甲方將模具金額的____%,即____萬元付至乙方帳戶,作為合同定金。

2.模具驗收合格后,由乙方開具增值稅票,甲方收乙方增值稅票后,_____個月內(nèi)將模具金額的____%,即____萬元付清。

3.模具金額的____%作為質量保證金,在模具驗收后____年內(nèi)付清。

第八條 知識產(chǎn)權保護以及商業(yè)保密承諾

1.本合同規(guī)定之模具所有權及知識產(chǎn)權為甲方專有。

2.乙方承諾并保證,對為甲方開發(fā)與制作的模具(包括圖紙等技術資料、零件樣品及模具等實物)均不向任何第三方出示、泄露或提供,否則,甲方視為乙方故意侵犯甲方利益,乙方應該對該故意侵犯甲方利益的違約行為承擔一切責任;乙方每向其他任一單位或個人提供模具,應按本合同第十條第6款的規(guī)定向甲方支付違約金,并賠償甲方相應經(jīng)濟損失。

3.乙方未經(jīng)甲方書面許可,不得隨意復制為甲方加工的模具,更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件。

第九條 后續(xù)服務

1.模具連續(xù)正常使用,乙方免費保修____年,并免費提供必要的易損易耗備件。

2.屬甲方設計或使用原因造成模具更改或損壞,乙方提供有償維修服務,費用由甲方支付。

第十條 違約責任

1.甲方不按合同規(guī)定付款,須向乙方支付未付款部分的同期國有商業(yè)銀行貸款利息。其他情況的違約責任按《合同法》規(guī)定執(zhí)行。

2.乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求,乙方應予以修理或重作,其費用由乙方承擔,如重作或修理導致不能按期交貨的,按不能按期交貨處理。

3.乙方不能按期交貨的,每延遲____天甲方甲方可按總造價的____%作罰金。乙方超過交貨期___天,按不能交貨處理。

4.乙方不能交貨的,本合同終止,乙方須向甲方____倍返還定金。

5.模具在使用過程中,不能達到合同規(guī)定要求的,由乙方負責修理或重作及其費用開支,經(jīng)____天內(nèi)維修或重作,也不能達到合同規(guī)定要求的,乙方賠償甲方損失.損失的計算標準為該模具的制造費用。

6.乙方違反第八條知識產(chǎn)權保護規(guī)定的,應向甲方支付違約金____萬元。

第十一條 補充與變更

本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充合同,與合同具有相同法律效力。

第十二條 爭議的解決

本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。

本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十三條 合同的解釋

本合同各條款的標題僅為方便而設,不影響標題所屬條款的意思。

第十四條 生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

本合同—式____份,具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)____份,其他用于履行相關法律手續(xù)。

甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________

授權代理人:(簽字)______________ 授權代理人:(簽字)______________

住址:____________________________ 住址:____________________________

郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________

聯(lián)系電話:________________________ 聯(lián)系電話:________________________

傳真:____________________________ 傳真:____________________________

日期:____________________________ 日期:____________________________

電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________

開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________

賬號:____________________________ 賬號:____________________________

加工承攬合同書(16份范本)

定制人:承攬方:一、定制(加工)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量:產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額二、材料的提供:由承攬方包工包料,產(chǎn)品價格包括原材料的價格及加工費?!?
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關加工承攬信息

  • 加工承攬合同書(16份范本)
  • 加工承攬合同書(16份范本)67人關注

    定制人:承攬方:一、定制(加工)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量:產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額二、材料的提供:由承攬方包工包料,產(chǎn)品價格包括原材料的價格及加工 ...[更多]

相關專題

合同書熱門信息