- 目錄
第1篇 關(guān)于追繳勞務(wù)費(fèi)必殺技
工程施工勞務(wù)合同
發(fā)包人:
承包人:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等自愿、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就建設(shè)工程勞務(wù)承包事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
工作內(nèi)容:
工程名稱:
工程范圍:
第二條 作業(yè)人員:
第三條 合同工期
開(kāi)工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期為_(kāi)_____天。
第四條 合同價(jià)款
1、合同價(jià)款為:_________元(人民幣),大寫(xiě):_______元。
2、合同價(jià)款的確定原則 _________。
第五條 合同價(jià)款的結(jié)算和支付
1、發(fā)包人應(yīng)于每月___日對(duì)承包人完成的工程量給予核實(shí)結(jié)算并向承包人出具書(shū)面的結(jié)算單。
2、合同價(jià)款支付時(shí)間: _____。
第六條 工期延誤
1、非因承包人的原因造成工期延誤的,承包人不承擔(dān)任何責(zé)任。
第七條 材料機(jī)具供應(yīng)
1、由承包人自備的工具須其自帶入現(xiàn)場(chǎng),由發(fā)包人提供的機(jī)械設(shè)備、防護(hù)用具由發(fā)包人采購(gòu)并供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、承包人應(yīng)遵守和執(zhí)行發(fā)包人材料機(jī)具領(lǐng)用規(guī)定,對(duì)領(lǐng)用的材料、機(jī)具要與發(fā)包人共同清點(diǎn),履行書(shū)面領(lǐng)、還手續(xù),對(duì)借用的發(fā)包人的機(jī)具,要嚴(yán)格按操作規(guī)程使用,加強(qiáng)維修保養(yǎng)。
第八條 發(fā)包人的權(quán)利及義務(wù)
1、負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)工程施工的組織與協(xié)調(diào)及技術(shù)、質(zhì)量、安全、場(chǎng)容等方面的交底。
2、負(fù)責(zé)于_______年_______月_______日提供施工圖紙_______套,提供必要技術(shù)資料和辦理施工洽商。
3、負(fù)責(zé)組織施工檢查、驗(yàn)收,監(jiān)督承包人的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及按圖施工情況,材料領(lǐng)用情況及行政管理事務(wù)。
4、負(fù)責(zé)解決施工中存在或發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題。
第九條 承包人的權(quán)利和義務(wù)
1、在施工生產(chǎn)過(guò)程中,承包人必須保證人員相對(duì)穩(wěn)定,不能隨意變更備案人員,服從發(fā)包人的統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一調(diào)動(dòng)。
2、當(dāng)發(fā)包人因故不能保證連續(xù)生產(chǎn)時(shí),承包人在不影響發(fā)包人生產(chǎn)任務(wù)的前提下,可將隊(duì)伍進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。
第十條 違約責(zé)任
1、發(fā)包人違約責(zé)任:
(1)由于發(fā)包人原因造成停工、窩工時(shí)應(yīng)按實(shí)際發(fā)生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應(yīng)辦理書(shū)面洽商,方作為決算依據(jù)。發(fā)包人任務(wù)不足或因故不能繼續(xù)履行合同時(shí),雙方協(xié)商后可提前終止合同。
(2)由于發(fā)包人施工人員指揮錯(cuò)誤造成的工程質(zhì)量問(wèn)題,其經(jīng)濟(jì)損失及有關(guān)責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。
(3)發(fā)包人超過(guò)約定的支付時(shí)間不支付勞務(wù)費(fèi)或決算價(jià)余款的,承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款通知,發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議,經(jīng)承包人同意后可延期支付發(fā)包人不按合同約定支付勞務(wù)費(fèi)或決算價(jià)余款,雙方又未達(dá)成延期付款協(xié)議,承包人有權(quán)書(shū)面告知發(fā)包人理由,撤走其人員,并依法追索拖欠款及損失賠償費(fèi)。
2、承包人違約責(zé)任:
(1)因承包人原因造成發(fā)包人工期延誤或工程質(zhì)量嚴(yán)重不符合要求時(shí),發(fā)包人可以終止合同,并要求承包人在_______日內(nèi)退出施工現(xiàn)場(chǎng),承包人應(yīng)當(dāng)退出施工現(xiàn)場(chǎng),但發(fā)包人應(yīng)在要求承包人退出施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)限內(nèi),與承包人就結(jié)算事宜達(dá)成書(shū)面協(xié)議或由監(jiān)理公司、發(fā)包人、承包人共同對(duì)己完成的工程量進(jìn)行簽認(rèn)。
(2)承包人未按發(fā)包人選定的施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng),發(fā)包人有權(quán)要求承包人進(jìn)行更換、調(diào)整,承包人無(wú)法調(diào)整時(shí),發(fā)包人有權(quán)暫不安排施工任務(wù)(窩工損失承包人自負(fù)),并書(shū)面通知承包人,直至終止合同。
(3)因承包人責(zé)任造成質(zhì)量事故和延誤工期,其工料損失概由承包人承擔(dān)。
第十一條 合同爭(zhēng)議的解決
在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方首先進(jìn)行協(xié)商,協(xié)商不成可向有關(guān)部門申請(qǐng)調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的,向被告住所地人民法院起訴。
第十二條 合同的生效與終止
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同在完成分包工作內(nèi)容、結(jié)清工程決算尾款后,即宣告終止。
第十三條 本合同正本一式___份,具有同等法律效力,雙方各執(zhí)___份,備案留存一份,副本____份。
發(fā)包人:
_____年____月____日
承包人:
_____年____月____日
使用說(shuō)明:發(fā)包人處一定要項(xiàng)目經(jīng)理簽字并蓋項(xiàng)目部章(如果項(xiàng)目部無(wú)法蓋章,只有項(xiàng)目經(jīng)理簽字,你需要尋找這個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理就是這個(gè)項(xiàng)目部的這方面的證據(jù))。
2、結(jié)算單
使用說(shuō)明:這個(gè)結(jié)算單,你大概搞一個(gè)和這類似的就可以了,主要是要發(fā)包人核對(duì)后寫(xiě)上“核對(duì)無(wú)誤,張某某 6月7日”。這個(gè)是我給你示范的例子。你需要根據(jù)你自己情況來(lái)填寫(xiě)。
3、催要短信或電話錄音
使用說(shuō)明:如果不給錢,可以仿照這個(gè)給他發(fā)一個(gè)催款的短信或者微信或通話錄音。錄音中一定要把所欠的金額說(shuō)清楚。
第2篇 勞務(wù)費(fèi)結(jié)算合同
2023勞務(wù)費(fèi)結(jié)算甲方:______________(勞務(wù)費(fèi)收款方)
乙方:______________(勞務(wù)費(fèi)支付方)
經(jīng)甲方的居間介紹和工作,促使乙方與甲方的客戶達(dá)成數(shù)筆業(yè)務(wù)交易,完成勞務(wù)指標(biāo)。
經(jīng)甲乙雙方洽商現(xiàn)簽訂乙方應(yīng)向甲方支付勞務(wù)費(fèi)_____________元
一.勞務(wù)費(fèi)支付方式和支付時(shí)間
在本協(xié)議簽訂后_____個(gè)工作日內(nèi)乙方將應(yīng)支付_____________元至甲方指定賬戶。
二.甲方收款銀行資料:_________________
開(kāi)戶銀行:_________________
帳號(hào):_________________
收款人:_________________
三.如發(fā)生糾紛,雙方友好協(xié)商解決,若協(xié)商不成,依據(jù)中國(guó)<<民事訴訟法>>有關(guān)
規(guī)定可提請(qǐng)本協(xié)議簽訂地的人民法院訴訟解決.
四.本協(xié)議一式兩份,雙方簽字生效,每方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
________________
簽字:_________________代表簽字:_________________
地址:_________________公司地址:_________________
_____年_____月_____日
第3篇 耕地種植勞務(wù)費(fèi)合同
2023耕地種植勞務(wù)費(fèi)甲方:_________________乙方:_________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議,甲方將位于普惠畝棉花地管理工作承包給乙方,每畝勞務(wù)費(fèi)___________元,具體如下:_________________
自協(xié)議簽訂之日起,乙方負(fù)責(zé)播種,澆水,除草、打藥,乙方不負(fù)責(zé)澆冬水,檢面花可自行選擇。甲方讓乙方怎樣管理必須服從,不能務(wù)農(nóng)時(shí),如不按工序完成,由甲方雇傭短工由乙方來(lái)出錢,棉花選苗打頂定位10-15天,如有超時(shí),雇傭短工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),如出苗期間天氣下雨雇用短工,甲乙雙方各付費(fèi)用一半,人身安全方面,如喝酒打架出了意外,甲方不負(fù)責(zé),本人要遵紀(jì)守法,如有違法亂紀(jì)行為,給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,甲方有權(quán)力不給支付剩余的管理費(fèi)用,每月甲方付乙方生活費(fèi)___________元。余下勞務(wù)費(fèi)待執(zhí)行完協(xié)議時(shí)全部結(jié)清,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:_________________乙方:_________________
第4篇 代收合同勞務(wù)費(fèi)合同
2023最新代收合同勞務(wù)費(fèi)甲方:_________________
乙方:__________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,雙方本著互惠互利、共同發(fā)展、公平合理、權(quán)利義務(wù)相一致的原則,就甲方為乙方提供代收代付貨款一事達(dá)成如下一致條款,以便雙方恪守:
一、由于甲方?jīng)]有開(kāi)通電子商務(wù)結(jié)算系統(tǒng),無(wú)法及時(shí)安全代收代付貨款,乙方已開(kāi)通電子結(jié)算系統(tǒng),故甲方委托乙方代理甲方代收代付貨款。
二、鑒于乙方為甲方提供代收代付貨款的勞務(wù)服務(wù)工作,經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方同意乙方按代收代付貨款的()收取勞務(wù)費(fèi)(包括銀行間結(jié)算手續(xù)費(fèi)在內(nèi))。如果在協(xié)議履行期間遇到銀行上調(diào)結(jié)算手續(xù)費(fèi),甲方應(yīng)付乙方勞務(wù)費(fèi)按銀行上調(diào)手續(xù)費(fèi)比例相應(yīng)調(diào)整。
三、乙方應(yīng)收取的勞務(wù)費(fèi)在代收代付每筆業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)同時(shí)扣除。
四、本協(xié)議履行期間為兩年。自年月日始至年月日止。
本協(xié)議到期前30日,如甲方仍需乙方提供代收代付勞務(wù)服務(wù),應(yīng)另行與乙方簽訂代收代付貨款協(xié)議書(shū)。
五、甲方委托乙方代收代付貨款服務(wù)提供相關(guān)信息如下:
公司名稱:_________________
開(kāi)戶行:_________________
賬號(hào):_________________
六、如甲方公司名稱、開(kāi)戶行及賬號(hào)變更,甲方應(yīng)在第一時(shí)間通知乙方,否則發(fā)生轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、本協(xié)議履行期間任何一方無(wú)正當(dāng)理由,不得解除本協(xié)議。如有特殊情況需要解除本協(xié)議,雙方應(yīng)協(xié)商一致后方可解除本協(xié)議。
八、乙方對(duì)甲方商業(yè)秘密有保密的義務(wù)。
九、甲方保證委托乙方代收代付的貨款為合法生意發(fā)生的款項(xiàng),甲方不得委托乙方代收代付違法款項(xiàng)。否則發(fā)生問(wèn)題由甲方承擔(dān)法律責(zé)任。
十、本協(xié)議一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
第5篇 勞務(wù)費(fèi)調(diào)差合同模板
甲方:_________________(付款方以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:_________________(收款方以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲乙雙方本著互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商就乙方介紹客戶給甲方,幫助甲方銷售商品支付給乙方勞務(wù)費(fèi)事宜訂立本協(xié)議書(shū),以共同遵守。
一、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、乙方介紹符合甲方要求的客戶,并協(xié)調(diào)甲方和客戶間的貿(mào)易關(guān)系,力爭(zhēng)促成甲方與購(gòu)貨方成交;
2、在甲乙雙方簽訂該協(xié)議前,乙方需向甲方提供乙方公司的公司性質(zhì)、注冊(cè)地、工商登記等本資料或者個(gè)人身份證件、住址、聯(lián)系方式等資料,并保證所提供的信息真實(shí)有效;
3、乙方須保證乙方是在中華人民共和國(guó)相關(guān)法律條款下允許操作此類中間業(yè)務(wù)的公司或者個(gè)人,否則由此引起的一切后果均由乙方自行負(fù)責(zé);
4、乙方所介紹客戶給甲方,并促成甲方與客戶簽訂購(gòu)銷合同。乙方應(yīng)及時(shí)將與本次銷售有關(guān)的客戶信息反饋給甲方。乙方根據(jù)甲方提供與商品交易有關(guān)信息與客戶磋商業(yè)務(wù);
5、甲方根據(jù)乙方與客戶達(dá)成的價(jià)格確認(rèn)后正式對(duì)外簽約,并負(fù)責(zé)合同執(zhí)行等相關(guān)事宜;
6、甲方不得未經(jīng)乙方同意私自與購(gòu)貨方聯(lián)系;
7、甲方應(yīng)按協(xié)議規(guī)定的時(shí)間按時(shí)全額支付給乙方勞務(wù)費(fèi)。
二、勞務(wù)費(fèi)確定
雙方協(xié)商并一致同意,甲方支付乙方的勞務(wù)費(fèi)為人民幣(大寫(xiě)金額:_________________)元。
三、支付時(shí)間
銷售執(zhí)行完畢后,或在甲方收到購(gòu)貨方款項(xiàng)后的兩個(gè)工作日內(nèi),甲方將應(yīng)支付乙方的勞務(wù)費(fèi)支付給乙方。
四、支付方式
乙方提供稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可,且甲方可以接受的全額勞務(wù)費(fèi),甲方在收到該后向乙方支付本協(xié)議規(guī)定的勞務(wù)費(fèi),匯款到乙方指定的賬戶。
五、保密條款
甲乙雙方均應(yīng)盡到足夠的保密義務(wù),確保雙方之外的第三人不知悉本合同及相關(guān)的條款。
六、糾紛解決
因履行本合同或與本合同相關(guān)的事項(xiàng)而產(chǎn)生的爭(zhēng)議,合同雙方應(yīng)本著友好之原則協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方有權(quán)向本合同簽訂地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。
七、不可抗力
如果出現(xiàn)不可抗力,雙方在本協(xié)議中的義務(wù)在不可抗力影響范圍內(nèi),及其持續(xù)期間內(nèi)將終止履行,但須雙方協(xié)商一致,任何一方均不會(huì)因此而承擔(dān)責(zé)任。
八、合同生效、終止
1.本合同一式兩份,雙方各持一份,自雙方簽字蓋章之日起生效;
2.本協(xié)議履行完畢,自行失效。如果乙方未能促成甲方與客戶之間簽定合同且正式成交的,不得要求甲方支付勞務(wù)費(fèi),本協(xié)議失效。
九、其他事項(xiàng)
傳真件具有同等法律效力。未盡事宜,雙方應(yīng)協(xié)商解決,補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
法定地址:_________________身份證號(hào):_________________
住址:_________________
甲方簽章:_________________乙方簽章:_________________
聯(lián)系電話:_________________聯(lián)系電話:_________________
年月日年月日
第6篇 包工頭討要?jiǎng)趧?wù)費(fèi)民事起訴狀
民事起訴狀
原告:劉xx
被告:李xx
被告:xx建筑工程有限公司
法定代表人:xxx
住所地:xx
被告:xx置業(yè)集團(tuán)有限公司
住所地:xx
法定代表人:xxx
訴訟請(qǐng)求:
一、請(qǐng)求判令被告李xx向原告支付工程勞務(wù)費(fèi)人民幣971500元及逾期利息人民幣14086元(利息按銀行同期貸款利率暫從竣工驗(yàn)收之日2015年10月15日起計(jì)算至2016年2月14日止,實(shí)際計(jì)算至勞務(wù)費(fèi)付清之日止);
二、判令被告xx建筑工程有限公司就上述勞務(wù)費(fèi)及利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任;
三、判令xx置業(yè)集團(tuán)有限公司在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任;
四、本案訴訟費(fèi)用由三被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
位于xx縣xx街道xx大樓由被告xx置業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx置業(yè)集團(tuán))開(kāi)發(fā),被告xx建筑工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx建筑公司)施工。xx建筑公司承包該工程后,將其轉(zhuǎn)包給被告李xx實(shí)際施工,李xx作為實(shí)際承包人將該工程的鋼筋制作安裝勞務(wù)部分包給原告,并于2013年9月6日與原告簽定《分項(xiàng)工程勞務(wù)合同》,約定承包方式為包工不包料,承包范圍為地下負(fù)14.6m至屋頂?shù)乃袖摻钪谱骷鞍惭b;結(jié)算單價(jià)為按建筑面積每平方米xx元計(jì)算;付款方式為按工程進(jìn)行進(jìn)行付款,全部完工支付工程款85%,余額待單位工程全部竣工驗(yàn)收一次付清。
合同簽定后,原告組織人員及工具進(jìn)場(chǎng)施工,并完成合同約定的全部勞務(wù)。xx大樓也于2015年10月15日竣工驗(yàn)收。2016年1月24日,被告李xx與原告進(jìn)行結(jié)算,應(yīng)付原告工程款共計(jì)4401500元,扣除已付款338萬(wàn)元,尚欠1021500元。2016年2月6日,項(xiàng)目各民工班組共同向被告xx置業(yè)集團(tuán)討要?jiǎng)趧?wù)工資,被告xx置業(yè)集團(tuán)以借支的形式向原告支付5萬(wàn)元。以后,雖經(jīng)原告多次向三被告催討,均未再支付。
原告認(rèn)為,被告李xx作為工程的實(shí)際承包人,與原告簽定勞務(wù)分包合同,將工程的鋼筋制作及安裝勞務(wù)分包給原告,原告按約定完工,在雙方結(jié)算后,被告應(yīng)當(dāng)依照結(jié)算單的欠款金額向原告支付工程勞務(wù)費(fèi)。被告xx建筑公司作為本案建設(shè)工程的承包人,其違反法律的禁止性規(guī)定,將自己承包的建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的被告李xx,且對(duì)李xx施工過(guò)程中又疏于管理,是導(dǎo)致其拖欠原告工程勞務(wù)款的重要原因,故應(yīng)當(dāng)對(duì)李xx的付款義務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。被告xx置業(yè)集團(tuán)作為發(fā)包方應(yīng)當(dāng)在其未付的工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)原告承擔(dān)責(zé)任。
原告為支付鋼筋班組的民工工資,四處借債,現(xiàn)已借無(wú)可借,為維護(hù)自身合法權(quán)益,不得以向貴院提起訴訟,請(qǐng)求依法及時(shí)作出判決。
此致
xxx人民法院
具狀人:
二〇一六年月日
第7篇 勞務(wù)費(fèi)違約利息上訴狀
原告:_________________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
被告:_________________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;
2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;
3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:_________________
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過(guò)后六個(gè)月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。
為此,原告為維護(hù)自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
__________人民法院
具狀人:_________________
_____年_____月_____日