- 目錄
第1篇 內(nèi)部施工承包合同書
甲方:
乙方:
為了建好 工程,甲方原將 工程約 平方米承包給乙方,雙方本著平等互利、協(xié)商一致,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,并結(jié)合本工程的具體情況訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地址:
三、建筑面積:
四、建筑結(jié)構(gòu):
五、承包方式:
六、工程造價:
七、合同工期:總計天數(shù) 天,以甲方的開工通知之日起計算。因不可抗力因素順延。
八、本工程為雙包工程,包括土建,安裝及附屬工程,在施工過程中價需設(shè)輔助設(shè)施、設(shè)備、機具、臨設(shè)及水電和后勤等均由乙方負責(zé)(地板以普通地板、墻體涂料為普通涂料,如有更改,雙方另行協(xié)商)。
九、雙方?jīng)Q算量以甲、乙雙方實際驗收量為依據(jù)。
十、工程價需材料的試壓試驗工作及費用均由乙方負責(zé),甲方進行協(xié)調(diào)和配合試驗資料交由甲方統(tǒng)一管理。
十一、施工中的具體要求:
1、質(zhì)量要求:本工程的質(zhì)金以國家和建設(shè)方,甲方的具體要求為標(biāo)準(zhǔn)驗收的建設(shè)方,監(jiān)理公司以及有關(guān)職能部門簽字蓋章為準(zhǔn)。
2、安全責(zé)任:乙方在施工過程中,應(yīng)嚴格按照國家的有關(guān)規(guī)范安全技術(shù)操作堆積進行施工,做到文明施工,場地整潔,安全措施完善、得當(dāng)。乙方在施工過程中,在其承包范圍內(nèi),所發(fā)生的一切安全事故均自行負責(zé)。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量為準(zhǔn),協(xié)議簽字后,由乙方墊資進場施工基礎(chǔ)完工經(jīng)驗收合格7日內(nèi)支付工程款15萬元,工程竣工后驗收合格后,甲方在15日內(nèi)付足乙方工程總價款的50%,剩余50%的工程款甲方按國家規(guī)定扣除質(zhì)保金后在半年內(nèi)付清。
4、工期要求:由于本工程工期緊,任務(wù)重,乙方必須嚴格按照甲方的施工進度要求進行施工,不得以任何借口停工或延誤工期,如發(fā)生以上情況則屬違約,乙方應(yīng)支付甲方總造價違約金10%,而且甲方有權(quán)解除協(xié)議,其一切損失概由乙方負責(zé)。
十二、簽定本協(xié)議時,乙方向甲方繳納履約保證金叁萬元,本保證金在甲方第一次撥付工程款時退還給乙方。
十三、違約責(zé)任:若一方違約,由違約方賠償對方造成的一切損失。
十四、真它未盡事項,由甲、乙雙方協(xié)商解決,本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議由雙方簽字生效,有效期至工程完工并結(jié)清全部工程款后自然失效。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
簽字日期: 年 月 日
第2篇 內(nèi)部施工承包合同
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
為了建好鞋業(yè)商城商鋪工程，甲方原將商城d單元工程約5000平方米承包給乙方，雙方本著平等互利、協(xié)商一致，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，并結(jié)合本工程的具體情況訂立本協(xié)議。
一、工程名稱：鞋業(yè)商城商鋪工程d單元
二、工程地址：渝西科技工業(yè)園區(qū)
三、建筑面積：約5000㎡
四、建筑結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)
五、承包方式：包工包料
六、工程造價：含價有稅費300元/㎡
七、合同工期：總計天數(shù)150天，以甲方的開工通知之日起計算。因不可抗力因素順延。
八、本工程為雙包工程，包括土建，安裝及附屬工程，在施工過程中價需設(shè)輔助設(shè)施、設(shè)備、機具、臨設(shè)及水電和后勤等均由乙方負責(zé)(地板以普通地板、墻體涂料為普通涂料，如有更改，雙方另行協(xié)商)
九、雙方?jīng)Q算量以甲、乙雙方實際驗收量為依據(jù)。
十、工程價需材料的試壓試驗工作及費用均由乙方負責(zé)，甲方進行協(xié)調(diào)和配合試驗資料交由甲方統(tǒng)一管理。
十一、施工中的具體要求：
1、質(zhì)量要求：本工程的質(zhì)金以國家和建設(shè)方，甲方的具體要求為標(biāo)準(zhǔn)驗收的建設(shè)方，監(jiān)理公司以及有關(guān)職能部門簽字蓋章為準(zhǔn)。
2、安全責(zé)任：乙方在施工過程中，應(yīng)嚴格按照國家的有關(guān)規(guī)范安全技術(shù)操作堆積進行施工，做到文明施工，場地整潔，安全措施完善、得當(dāng)。乙方在施工過程中，在其承包范圍內(nèi)，所發(fā)生的一切安全事故均自行負責(zé)。
3、估算及付款方式：估算以甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量為準(zhǔn)，協(xié)議簽字后，由乙方墊資進場施工基礎(chǔ)完工經(jīng)驗收合格____日內(nèi)支付工程款15萬元，工程竣工后驗收合格后，甲方在____日內(nèi)付足乙方工程總價款的50%，剩余50%的工程款甲方按國家規(guī)定扣除質(zhì)保金后在半年內(nèi)付清。
4、工期要求：由于本工程工期緊，任務(wù)重，乙方必須嚴格按照甲方的施工進度要求進行施工，不得以任何借口停工或延誤工期，如發(fā)生以上情況則屬違約，乙方應(yīng)支付甲方總造價違約金10%，而且甲方有權(quán)解除協(xié)議，其一切損失概由乙方負責(zé)。
十二、簽定本協(xié)議時，乙方向甲方繳納履約保證金叁萬元，本保證金在甲方第一次撥付工程款時退還給乙方。
十三、違約責(zé)任：若一方違約，由違約方賠償對方造成的一切損失。
十四、真它未盡事項，由甲、乙雙方協(xié)商解決，本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議由雙方簽字生效，有效期至工程完工并結(jié)清全部工程款后自然失效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
簽字日期：________年____月____日
第3篇 高速公路建設(shè)項目內(nèi)部施工承包合約書
投資方：____________(以下簡稱甲方)
承包人：____________(以下簡稱乙方)
本著平等自愿的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商決定，甲方所投資的“xx高速公路(bot)項目其中一個標(biāo)段”交由乙方承包施工?，F(xiàn)就甲乙雙方簽訂內(nèi)部施工承包合同，甲乙雙方共同遵守具體條款內(nèi)容如下：
一、工程概況工程名稱：xx高速公路工程地點：____________工程內(nèi)容：____________
二、工程承包范圍：承包范圍：項目內(nèi)的圖紙及更變通知書、圖紙范圍內(nèi)的工程、投資方下屬發(fā)包人的簽證工程等(以項目法人(甲方下屬公司)正式簽訂施工合同為準(zhǔn))。
三、合同工期：開工日期：待定(以正式簽訂施工承包合同為準(zhǔn))竣工日期：待定(以正式簽訂施工承包合同為準(zhǔn))合同工期總天數(shù)：待定;
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：100%合格
五、合同價款：金額(大寫)約六億(以工程清單決算為準(zhǔn))元(人民幣)左右;(小寫)￥：
約600，000，000元人民幣最終合同價款按一個標(biāo)段的實際工程清單和正式承包施工合同為依據(jù)。
一個標(biāo)段乙方有優(yōu)先選擇的權(quán)利。
六、招投標(biāo)方式：
1、定向議標(biāo)。
2、本項目30%以內(nèi)工程量實行定向議標(biāo)的方式內(nèi)定施工承包合同手續(xù)，項目正式公告后乙方補辦相關(guān)招投標(biāo)流程手續(xù)，具體招投標(biāo)流程手續(xù)由甲方協(xié)助辦理，乙方全權(quán)辦理。
七、合同履約保證金：
1、乙方應(yīng)向甲方繳納工程履約保證金
萬元人民幣(按合同工程價款的5%收取)，工程履約保證金可以直接打入涼山州交通局項目(西-昭高速公路)專用帳戶，該保證金不計利息;2、乙方向甲方繳納工程履約保證金低于2000萬元人民幣，一律統(tǒng)稱為合同履約保證金，合同履約保證金直接打入甲方指定的銀行帳戶。
3、本協(xié)議簽訂后甲方收取的合同履約保證金為元(大寫：萬元整人民幣)。
4、履約保證金的還款方式：承包方交到交通局專用帳戶工程履約保證金退款時間：
承包方交納的合同履約保證金，甲方(投資方)直接轉(zhuǎn)到項目法人(投資方下屬公司)作為工程履約保證金，該保證金待工程完工驗收后15個工作日后無息返還;八、合同計價依據(jù)、方式：該工程合同價款按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》最新公路定額一級一類工程取費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(具體取費標(biāo)準(zhǔn)以正式施工合同為準(zhǔn));總造價除稅金、定額測定費及材料價差部分不下浮，其余費用下浮
%。
人工費調(diào)增按《涼山州當(dāng)?shù)厥袌鲈靸r信息》指導(dǎo)價調(diào)整，安全文明施工費按建委相關(guān)文件計取。
(鋼材、水泥、木材、商品砼由甲方供應(yīng)至現(xiàn)場)，其余材料價格按施工同期《涼山州工程造價信息》指導(dǎo)價執(zhí)行。
具體最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按業(yè)主(投資方下屬公司)統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
九、工程款的支付事項：工程款支付條件：設(shè)備和材料預(yù)付款支付方式：機械設(shè)備和人工進場15日內(nèi)按10%預(yù)付工程款;工程進度款支付方式：按當(dāng)月工程量的80%支付，具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)最終按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》和高速公路項目法人招投標(biāo)相關(guān)文件和正式承包施工合同執(zhí)行。
十、工程結(jié)算的認定：
1、竣工驗收合格后，乙方在一個月內(nèi)向業(yè)主單位(甲方下屬公司)提交結(jié)算書(調(diào)增調(diào)減)竣工資料竣工圖給項目法人，一式三份，竣工資料由項目法人移交檔案館。
2、項目法人在收到乙方結(jié)算書后15日內(nèi)必須送審計單位審計。
如因甲方原因三個月內(nèi)不能完成審計視為甲方默認，按乙方上報的結(jié)算價作為項目法人支付乙方的竣工結(jié)算款依據(jù)。
3、具體執(zhí)行細則按乙方與業(yè)主(投資方下屬單位)簽署的正式施工承包合同專用條款執(zhí)行。
十一、材料采購和結(jié)算方法：該工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采購，乙方所采購的材料價格按開工之日至竣工之時施工同期每月《四川涼山州工程造價信息》指導(dǎo)價執(zhí)行(材料數(shù)量按實際施工進度按月統(tǒng)計核實)。
無指導(dǎo)價的則由雙方按市場行情確定，若雙方確價出現(xiàn)分歧可由甲方供應(yīng)。
因甲方供應(yīng)材料導(dǎo)致影響工期，工期相應(yīng)順延。
上述條款如與施工承包合同條款有相沖突部份，按正式施工承包合同條款執(zhí)行。
十二、違約責(zé)任：
1、因乙方原因，施工資質(zhì)和技術(shù)力量不具備，甲方有權(quán)單方解除本合同，交納的履約保證金無息返還;正式承包施工合同簽署進場施工造成工程質(zhì)量和工程進度，乙方承擔(dān)由此造成的直接和間接經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)單方解除正式施工合同，乙方無條件撤出施工現(xiàn)場，交納履約保證金不退還，結(jié)算款到此項目工程竣工后在進行清算支付。
2、因甲方原因，乙方不能簽署正式施工承包合同，乙方向甲方交納的履約合同保證金，應(yīng)按銀行同期貸款利息的4倍支付乙方利息與本金。
十三、其他約定：
1、甲、乙雙方在正式施工承包合同中約定。
2、有行業(yè)規(guī)定的，照行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。
3、安全生產(chǎn)、文明施工在施工承包合同文本約定或另行約定。
4、本協(xié)議與甲方簽署的投資主合同相沖突的條款，以甲方簽署的投資合同為準(zhǔn)。
十四、未盡事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商，如協(xié)商不成，雙方可向四川省人民法院或涼山州人民法院提起訴訟。
十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等的法律效力。
十六、合同生效日期：甲方收到乙方履約保證金后生效，乙方與項目法人(甲方下屬公司)簽署正式承包施工合同生效日期此合同自動失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
第4篇 高速公路建設(shè)項目內(nèi)部施工承包合同
2023高速公路建設(shè)項目內(nèi)部的施工承包投資方： ____________(以下簡稱甲方)
承包人： ____________(以下簡稱乙方)
本著平等自愿的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商決定，甲方所投資的“xx高速公路(bot)項目其中一個標(biāo)段”交由乙方承包施工?，F(xiàn)就甲乙雙方簽訂內(nèi)部施工承包合同，甲乙雙方共同遵守具體條款內(nèi)容如下：
一 、工程概況
工程名稱：xx高速公路
工程地點：____________
工程內(nèi)容：____________
二、工程承包范圍：
承包范圍：項目內(nèi)的圖紙及更變通知書、圖紙范圍內(nèi)的工程、投資方下屬發(fā)包人的簽證工程等(以項目法人(甲方下屬公司)正式簽訂施工合同為準(zhǔn))。
三 、合同工期：
開工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準(zhǔn))
竣工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準(zhǔn))
合同工期總天數(shù)：待定;
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：100%合格
五、合同價款 ：
金額(大寫) 約六億(以工程清單決算為準(zhǔn))元(人民幣)左右;(小寫)￥： 約600，000，000元人民幣最終合同價款按一個標(biāo)段的實際工程清單和正式承包施工合同為依據(jù)。一個標(biāo)段乙方有優(yōu)先選擇的權(quán)利。
六、招投標(biāo)方式：
1、定向議標(biāo)。
2、本項目30%以內(nèi)工程量實行定向議標(biāo)的方式內(nèi)定施工承包合同手續(xù)，項目正式公告后乙方補辦相關(guān)招投標(biāo)流程手續(xù)，具體招投標(biāo)流程手續(xù)由甲方協(xié)助辦理，乙方全權(quán)辦理。
七、合同履約保證金：
1、乙方應(yīng)向甲方繳納工程履約保證金 萬元人民幣(按合同工程價款的5%收取)，工程履約保證金可以直接打入涼山州交通局項目(西-昭高速公路)專用帳戶，該保證金不計利息;
2、乙方向甲方繳納工程履約保證金低于2000萬元人民幣，一律統(tǒng)稱為合同履約保證金，合同履約保證金直接打入甲方指定的銀行帳戶。
3、本協(xié)議簽訂后甲方收取的合同履約保證金為 元(大寫： 萬元整人民幣)。
4、履約保證金的還款方式：
承包方交到交通局專用帳戶工程履約保證金退款時間： 承包方交納的合同履約保證金，甲方(投資方)直接轉(zhuǎn)到項目法人(投資方下屬公司)作為工程履約保證金，該保證金待工程完工驗收后15個工作日后無息返還;
八、合同計價依據(jù)、方式：
該工程合同價款按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》最新公路定額一級一類工程取費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(具體取費標(biāo)準(zhǔn)以正式施工合同為準(zhǔn));總造價除稅金、定額測定費及材料價差部分不下浮，其余費用下浮 %。人工費調(diào)增按《涼山州當(dāng)?shù)厥袌鲈靸r信息》指導(dǎo)價調(diào)整，安全文明施工費按建委相關(guān)文件計取。(鋼材、水泥、木材、商品砼由甲方供應(yīng)至現(xiàn)場)，其余材料價格按施工同期《涼山州工程造價信息》指導(dǎo)價執(zhí)行。具體最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按業(yè)主(投資方下屬公司)統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
九、工程款的支付事項：
工程款支付條件：設(shè)備和材料預(yù)付款支付方式：機械設(shè)備和人工進場15日內(nèi)按10%預(yù)付工程款;工程進度款支付方式：按當(dāng)月工程量的80%支付，具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)最終按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》和高速公路項目法人招投標(biāo)相關(guān)文件和正式承包施工合同執(zhí)行。
十、工程結(jié)算的認定：
1、竣工驗收合格后，乙方在一個月內(nèi)向業(yè)主單位(甲方下屬公司)提交結(jié)算書(調(diào)增調(diào)減)竣工資料竣工圖給項目法人，一式三份，竣工資料由項目法人移交檔案館。
2、項目法人在收到乙方結(jié)算書后15日內(nèi)必須送審計單位審計。如因甲方原因三個月內(nèi)不能完成審計視為甲方默認，按乙方上報的結(jié)算價作為項目法人支付乙方的竣工結(jié)算款依據(jù)。
3、具體執(zhí)行細則按乙方與業(yè)主(投資方下屬單位)簽署的正式施工承包合同專用條款執(zhí)行。
十一、材料采購和結(jié)算方法：
該工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采購，乙方所采購的材料價格按開工之日至竣工之時施工同期每月《四川涼山州工程造價信息》指導(dǎo)價執(zhí)行(材料數(shù)量按實際施工進度按月統(tǒng)計核實)。無指導(dǎo)價的則由雙方按市場行情確定，若雙方確價出現(xiàn)分歧可由甲方供應(yīng)。因甲方供應(yīng)材料導(dǎo)致影響工期，工期相應(yīng)順延。上述條款如與施工承包合同條款有相沖突部份，按正式施工承包合同條款執(zhí)行。
十二、違約責(zé)任：
1、因乙方原因，施工資質(zhì)和技術(shù)力量不具備，甲方有權(quán)單方解除本合同，交納的履約保證金無息返還;正式承包施工合同簽署進場施工造成工程質(zhì)量和工程進度，乙方承擔(dān)由此造成的直接和間接經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)單方解除正式施工合同，乙方無條件撤出施工現(xiàn)場，交納履約保證金不退還，結(jié)算款到此項目工程竣工后在進行清算支付。
2、因甲方原因，乙方不能簽署正式施工承包合同，乙方向甲方交納的履約合同保證金，應(yīng)按銀行同期貸款利息的4倍支付乙方利息與本金。
十三、其他約定：
1、甲、乙雙方在正式施工承包合同中約定。
2、有行業(yè)規(guī)定的，照行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。
3、安全生產(chǎn)、文明施工在施工承包合同文本約定或另行約定。
4、本協(xié)議與甲方簽署的投資主合同相沖突的條款，以甲方簽署的投資合同為準(zhǔn)。
十四、未盡事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商，如協(xié)商不成，雙方可向四川省人民法院或涼山州人民法院提起訴訟。
十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等的法律效力。
十六、合同生效日期：甲方收到乙方履約保證金后生效，乙方與項目法人(甲方下屬公司)簽署正式承包施工合同生效日期此合同自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第5篇 訥河市高速公路建設(shè)項目內(nèi)部施工承包合同
2023訥河市高速公路建設(shè)項目內(nèi)部施工承包投資方： ____________(以下簡稱甲方)
承包人： ____________(以下簡稱乙方)
本著平等自愿的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商決定，甲方所投資的“xx高速公路(bot)項目其中一個標(biāo)段”交由乙方承包施工。現(xiàn)就甲乙雙方簽訂內(nèi)部施工承包合同，甲乙雙方共同遵守具體條款內(nèi)容如下：
一 、工程概況
工程名稱：xx高速公路
工程地點：____________
工程內(nèi)容：____________
二、工程承包范圍：
承包范圍：項目內(nèi)的圖紙及更變通知書、圖紙范圍內(nèi)的工程、投資方下屬發(fā)包人的簽證工程等(以項目法人(甲方下屬公司)正式簽訂施工合同為準(zhǔn))。
三 、合同工期：
開工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準(zhǔn))
竣工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準(zhǔn))
合同工期總天數(shù)：待定;
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：100%合格
五、合同價款 ：
金額(大寫) 約六億(以工程清單決算為準(zhǔn))元(人民幣)左右;(小寫)￥：約600，000，000元人民幣最終合同價款按一個標(biāo)段的實際工程清單和正式承包施工合同為依據(jù)。一個標(biāo)段乙方有優(yōu)先選擇的權(quán)利。
六、招投標(biāo)方式：
1、定向議標(biāo)。
2、本項目30%以內(nèi)工程量實行定向議標(biāo)的方式內(nèi)定施工承包合同手續(xù)，項目正式公告后乙方補辦相關(guān)招投標(biāo)流程手續(xù)，具體招投標(biāo)流程手續(xù)由甲方協(xié)助辦理，乙方全權(quán)辦理。
七、合同履約保證金：
1、乙方應(yīng)向甲方繳納工程履約保證金萬元人民幣(按合同工程價款的5%收取)，工程履約保證金可以直接打入涼山州交通局項目(西-昭高速公路)專用帳戶，該保證金不計利息;
2、乙方向甲方繳納工程履約保證金低于2000萬元人民幣，一律統(tǒng)稱為合同履約保證金，合同履約保證金直接打入甲方指定的銀行帳戶。
3、本協(xié)議簽訂后甲方收取的合同履約保證金為 元(大寫： 萬元整人民幣)。
4、履約保證金的還款方式：
承包方交到交通局專用帳戶工程履約保證金退款時間：承包方交納的合同履約保證金，甲方(投資方)直接轉(zhuǎn)到項目法人(投資方下屬公司)作為工程履約保證金，該保證金待工程完工驗收后15個工作日后無息返還;
八、合同計價依據(jù)、方式：
該工程合同價款按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》最新公路定額一級一類工程取費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(具體取費標(biāo)準(zhǔn)以正式施工合同為準(zhǔn));總造價除稅金、定額測定費及材料價差部分不下浮，其余費用下浮%。人工費調(diào)增按《涼山州當(dāng)?shù)厥袌鲈靸r信息》指導(dǎo)價調(diào)整，安全文明施工費按建委相關(guān)文件計取。(鋼材、水泥、木材、商品砼由甲方供應(yīng)至現(xiàn)場)，其余材料價格按施工同期《涼山州工程造價信息》指導(dǎo)價執(zhí)行。具體最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按業(yè)主(投資方下屬公司)統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
九、工程款的支付事項：
工程款支付條件：設(shè)備和材料預(yù)付款支付方式：機械設(shè)備和人工進場15日內(nèi)按10%預(yù)付工程款;工程進度款支付方式：按當(dāng)月工程量的80%支付，具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)最終按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》和高速公路項目法人招投標(biāo)相關(guān)文件和正式承包施工合同執(zhí)行。
十、工程結(jié)算的認定：
1、竣工驗收合格后，乙方在一個月內(nèi)向業(yè)主單位(甲方下屬公司)提交結(jié)算書(調(diào)增調(diào)減)竣工資料竣工圖給項目法人，一式三份，竣工資料由項目法人移交檔案館。
2、項目法人在收到乙方結(jié)算書后15日內(nèi)必須送審計單位審計。如因甲方原因三個月內(nèi)不能完成審計視為甲方默認，按乙方上報的結(jié)算價作為項目法人支付乙方的竣工結(jié)算款依據(jù)。
3、具體執(zhí)行細則按乙方與業(yè)主(投資方下屬單位)簽署的正式施工承包合同專用條款執(zhí)行。
十一、材料采購和結(jié)算方法：
該工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采購，乙方所采購的材料價格按開工之日至竣工之時施工同期每月《四川涼山州工程造價信息》指導(dǎo)價執(zhí)行(材料數(shù)量按實際施工進度按月統(tǒng)計核實)。無指導(dǎo)價的則由雙方按市場行情確定，若雙方確價出現(xiàn)分歧可由甲方供應(yīng)。因甲方供應(yīng)材料導(dǎo)致影響工期，工期相應(yīng)順延。上述條款如與施工承包合同條款有相沖突部份，按正式施工承包合同條款執(zhí)行。
十二、違約責(zé)任：
1、因乙方原因，施工資質(zhì)和技術(shù)力量不具備，甲方有權(quán)單方解除本合同，交納的履約保證金無息返還;正式承包施工合同簽署進場施工造成工程質(zhì)量和工程進度，乙方承擔(dān)由此造成的直接和間接經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)單方解除正式施工合同，乙方無條件撤出施工現(xiàn)場，交納履約保證金不退還，結(jié)算款到此項目工程竣工后在進行清算支付。
2、因甲方原因，乙方不能簽署正式施工承包合同，乙方向甲方交納的履約合同保證金，應(yīng)按銀行同期貸款利息的4倍支付乙方利息與本金。
十三、其他約定：
1、甲、乙雙方在正式施工承包合同中約定。
2、有行業(yè)規(guī)定的，照行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。
3、安全生產(chǎn)、文明施工在施工承包合同文本約定或另行約定。
4、本協(xié)議與甲方簽署的投資主合同相沖突的條款，以甲方簽署的投資合同為準(zhǔn)。
十四、未盡事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商，如協(xié)商不成，雙方可向四川省人民法院或涼山州人民法院提起訴訟。
十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等的法律效力。
十六、合同生效日期：甲方收到乙方履約保證金后生效，乙方與項目法人(甲方下屬公司)簽署正式承包施工合同生效日期此合同自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第6篇 施工合同范本：內(nèi)部施工承包合同
施工合同范本：內(nèi)部施工承包合同
甲方:合川市大石建筑工程公司鞋業(yè)商城商鋪工程項目部(以下簡稱甲方)
乙方:xxxxxx(以下簡稱乙方)
為了建好鞋業(yè)商城商鋪工程,甲方原將商城d單元工程約5000平方米承包給乙方,雙方本著平等互利、協(xié)商一致,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,并結(jié)合本工程的具體情況訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:鞋業(yè)商城商鋪工程d單元
二、工程地址:渝西科技工業(yè)園區(qū)
三、建筑面積:約5000m2
四、建筑結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu)
五、承包方式:包工包料
六、工程造價:含價有稅費300元/m2
七、合同工期:總計天數(shù)150天,以甲方的開工通知之日起計算。因不可抗力因素順延。
八、本工程為雙包工程,包括土建,安裝及附屬工程,在施工過程中價需設(shè)輔助設(shè)施、設(shè)備、機具、臨設(shè)及水電和后勤等均由乙方負責(zé)(地板以普通地板、墻體涂料為普通涂料,如有更改,雙方另行協(xié)商)。
九、雙方?jīng)Q算量以甲、乙雙方實際驗收量為依據(jù)。
十、工程價需材料的試壓試驗工作及費用均由乙方負責(zé),甲方進行協(xié)調(diào)和配合試驗資料交由甲方統(tǒng)一管理。
十一、施工中的具體要求:
1、質(zhì)量要求:本工程的質(zhì)金以國家和建設(shè)方,甲方的具體要求為標(biāo)準(zhǔn)驗收的建設(shè)方,監(jiān)理公司以及有關(guān)職能部門簽字蓋章為準(zhǔn)。
2、安全責(zé)任:乙方在施工過程中,應(yīng)嚴格按照國家的有關(guān)規(guī)范安全技術(shù)操作堆積進行施工,做到文明施工,場地整潔,安全措施完善、得當(dāng)。乙方在施工過程中,在其承包范圍內(nèi),所發(fā)生的一切安全事故均自行負責(zé)。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量為準(zhǔn),協(xié)議簽字后,由乙方墊資進場施工基礎(chǔ)完工經(jīng)驗收合格7日內(nèi)支付工程款15萬元,工程竣工后驗收合格后,甲方在15日內(nèi)付足乙方工程總價款的50%,剩余50%的工程款甲方按國家規(guī)定扣除質(zhì)保金后在半年內(nèi)付清。
4、工期要求:由于本工程工期緊,任務(wù)重,乙方必須嚴格按照甲方的施工進度要求進行施工,不得以任何借口停工或延誤工期,如發(fā)生以上情況則屬違約,乙方應(yīng)支付甲方總造價違約金10%,而且甲方有權(quán)解除協(xié)議,其一切損失概由乙方負責(zé)。
十二、簽定本協(xié)議時,乙方向甲方繳納履約保證金叁萬元,本保證金在甲方第一次撥付工程款時退還給乙方。
十三、違約責(zé)任:若一方違約,由違約方賠償對方造成的一切損失。
十四、真它未盡事項,由甲、乙雙方協(xié)商解決,本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議由雙方簽字生效,有效期至工程完工并結(jié)清全部工程款后自然失效。
甲方:合川市大石建司銅 乙方:
商業(yè)商鋪工程項目部
代表人: 代表人:
簽字日期: 年 月 日
