- 目錄
第1篇 瀝青路建筑施工合同
2023瀝青路建筑施工發(fā)包方:________________
承包方:________________
簽約時(shí)間:_______
簽約地點(diǎn):_______
為了保證________施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達(dá)到雙方互惠互利的目的,依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:____________
2、建筑面積(工程形式):____________
3、施工地點(diǎn):________________
4、工期:
(1)開工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)合同工期總共歷時(shí)____天。
5、承包形式:________
6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):________
7、工程價(jià)款:共計(jì)人民幣_(tái)___元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項(xiàng)的__%,計(jì)____元;工程竣工且驗(yàn)收合格后,支付工程價(jià)款的__%,計(jì)____元;質(zhì)保金___元,質(zhì)保期滿后支付。
9、質(zhì)保期:____年。
10、雙方的責(zé)任義務(wù)
(1)發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn);
④按時(shí)給承包方撥付款項(xiàng)和進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算;
2、承包方的責(zé)任義務(wù)
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工;
②如期完成施工任務(wù);
③接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;
④負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù);
⑤教育施工人員愛護(hù)甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時(shí),由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定:兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟,原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴;原告向兩個(gè)以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點(diǎn),即義務(wù)清償?shù)攸c(diǎn)。
建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同是雙務(wù)合同,即由發(fā)包人提供設(shè)計(jì)工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況,設(shè)計(jì)人交付設(shè)計(jì)文件,并由發(fā)包人支付設(shè)計(jì)費(fèi)用。建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同在實(shí)際操作中,與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別,有的明確了交付設(shè)計(jì)圖紙的地點(diǎn),有的對(duì)交付圖紙的地點(diǎn)沒有約定。
根據(jù)《民法典》的規(guī)定“合同生效后,當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的,可以協(xié)議補(bǔ)充;不能達(dá)成協(xié)議的,按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣,建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同所涉及的履行地點(diǎn)應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方:_________承包方:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
20___年__月__日20___年__月__日
第2篇 瀝青路面施工合同
2023瀝青路面施工甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī),確保瀝青路面優(yōu)質(zhì)、圓滿完成施工任務(wù),甲乙雙方本著平等互利的原則,共同協(xié)商,達(dá)成如下條款,以茲共同遵守。
一、工程承包范圍
按甲方要求,總厚度___cm,穩(wěn)定層上灑透層油其上灑封層碎石,由甲方負(fù)責(zé)。___cm厚度交粗式底層,___cm厚重交中粒式中層厚重交細(xì)粒式面層及相關(guān)瀝青路面施工項(xiàng)目。
二、工程承包方式和計(jì)算方法:
1、本工程按包工包機(jī)械設(shè)備的方式承包。
2、本工程承包的綜合單價(jià)(不含稅金和保質(zhì)金)為___元/m本工程涉及的一切稅金和費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)繳納。
3、自此合同簽訂后,在施工中增減的工程量,均按上述的綜合單價(jià)計(jì)算。本工程量暫定為___m2。
4、工程量的計(jì)算:按實(shí)際攤鋪瀝青砼面積進(jìn)行結(jié)算。
三、施工要求:
1、乙方嚴(yán)格按瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。
2、攤鋪機(jī)械設(shè)備必須符合現(xiàn)場施工要求。
3、瀝青及其它原材料必須符合設(shè)計(jì)要求。
4、杜絕質(zhì)量事故,甲方有權(quán)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行抽檢。
四、施工工期:
1、本工程合同工期為期以甲方開工令為準(zhǔn)。
2、以下原因可順延工期。
a、影響工期的關(guān)鍵項(xiàng)目,因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量增加,工期按比例順延。
b、人力不可抗拒事件的發(fā)生。
五、付款方式:
合同簽訂、設(shè)備進(jìn)場付總工程造價(jià)的___%;底層施工開始付總工程造價(jià)的;面層施工開始付總工程造價(jià)的___%;
面層施工完畢,甲方組織驗(yàn)收,如合格付總工程造價(jià)的___%;
六、雙方責(zé)任:
1、甲方責(zé)任
a、提供干凈的施工現(xiàn)場。水源、電源、現(xiàn)場提供水
準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)點(diǎn)、保持良好的施工環(huán)境。
b、派一名現(xiàn)場負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)業(yè)主、監(jiān)理及有關(guān)方面的關(guān)系。
c、路基塌陷造成瀝青路面開裂不予乙方負(fù)責(zé),路基塌陷造成人員傷亡、車輛損壞、機(jī)械損壞由甲方負(fù)責(zé)。
d、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)技術(shù)交底。
e、及時(shí)按合同約定辦理工程結(jié)算和支付手續(xù)。
f、負(fù)責(zé)該工程的竣工驗(yàn)收。
g、因甲方原因造成的設(shè)備人員工資誤工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、乙方責(zé)任
a、嚴(yán)格按施工技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)文件施工。
b、嚴(yán)格遵守執(zhí)行工程現(xiàn)場管理規(guī)定。
七、工程質(zhì)量事項(xiàng):
a、如果因乙方引起的質(zhì)量原因,甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人指出,乙方應(yīng)立即予以修復(fù),并對(duì)乙方的施工質(zhì)量缺陷,保修___個(gè)月。
八、違約責(zé)任:
a、工程不準(zhǔn)倒手轉(zhuǎn)包,否則甲方有權(quán)單方面終止合同,乙方五條件退場,由此造成的損失,乙方自行負(fù)責(zé)。
b、甲方必須確保乙方的工程資金,若由于資金情況
影響乙方施工進(jìn)度,乙方可以暫時(shí)撤場并有權(quán)采取合同措施來維護(hù)自己的合法權(quán)益。
九、其它
a、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商,簽訂協(xié)議。
b、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):
代表:
電話:
時(shí)間:
乙方(蓋章)
代表:
電話:
第3篇 瀝青路面施工安全合同
甲方:________________
乙方:________________
為了切實(shí)做好安全生產(chǎn)、文明施工、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)工作,進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)、管理和監(jiān)督,確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,保證相關(guān)(責(zé)任)方在我司從事的工作能夠安全、有序進(jìn)行。根據(jù)國家“安全第一、預(yù)防為主、群防群治”方針、《中華人民共和國 安全生產(chǎn)法 》、《中華人民共和國 職業(yè)病 防治法》、《中華人民共和國 環(huán)境保護(hù)法 》、《中華人民共和國 勞動(dòng)法 》、《中華人民共和國道路交通安全法》和________省、____市有關(guān)法律、 法規(guī) 及____市政建設(shè) 有限責(zé)任公司 《程序文件》對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本司(部)安全工作實(shí)際情況。特簽定本協(xié)議。
一、乙方從事的瀝青車輛運(yùn)輸工作必須符合其車輛安全運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)要求,既要充分了解本工作的安全特點(diǎn)和性質(zhì),又要掌握其危險(xiǎn)性質(zhì)和主要危險(xiǎn)源。
二、要注重環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康工作,盡可能的減少尾氣排放,保障工人的身體健康。
三、乙方必須重視安全工作,在瀝青運(yùn)輸途中,必須按照國家有關(guān)法律法規(guī)和____市“三創(chuàng)一辦”相關(guān)工作要求進(jìn)行運(yùn)輸。
四、乙方在施工現(xiàn)場進(jìn)行運(yùn)輸時(shí),應(yīng)注意周邊人員情況,預(yù)防傷亡事故的發(fā)生。因乙方車輛造成的傷亡事故,其必須承擔(dān)所有直接經(jīng)濟(jì)損失。乙方運(yùn)輸途中發(fā)生的事故,由其自行承擔(dān)。
五、甲方配合乙方在攤鋪過程中的安全警戒工作,乙方在瀝青攤鋪過程中的一切安全事故,由其自行承擔(dān)。
六、本協(xié)議自簽訂之日起生效,于運(yùn)輸結(jié)束之日時(shí)廢止。
七、本協(xié)議未盡事宜,遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)處理。
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:__________ 代表:__________
____年____月____日
乙方:__________ 代表:__________
____年____月____日
第4篇 公司瀝青路面施工安全合同
2023公司瀝青路面施工安全甲方:________________
乙方:________________
為了切實(shí)做好安全生產(chǎn)、文明施工、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)工作,進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)、管理和監(jiān)督,確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,保證相關(guān)(責(zé)任)方在我司從事的工作能夠安全、有序進(jìn)行。根據(jù)國家“安全第一、預(yù)防為主、群防群治”方針、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國道路交通安全法》和________省、____市有關(guān)法律、法規(guī)及____市政建設(shè)有限責(zé)任公司《程序文件》對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本司(部)安全工作實(shí)際情況。特簽定本協(xié)議。
一、乙方從事的瀝青車輛運(yùn)輸工作必須符合其車輛安全運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)要求,既要充分了解本工作的安全特點(diǎn)和性質(zhì),又要掌握其危險(xiǎn)性質(zhì)和主要危險(xiǎn)源。
二、要注重環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康工作,盡可能的減少尾氣排放,保障工人的身體健康。
三、乙方必須重視安全工作,在瀝青運(yùn)輸途中,必須按照國家有關(guān)法律法規(guī)和____市“三創(chuàng)一辦”相關(guān)工作要求進(jìn)行運(yùn)輸。
四、乙方在施工現(xiàn)場進(jìn)行運(yùn)輸時(shí),應(yīng)注意周邊人員情況,預(yù)防傷亡事故的發(fā)生。因乙方車輛造成的傷亡事故,其必須承擔(dān)所有直接經(jīng)濟(jì)損失。乙方運(yùn)輸途中發(fā)生的事故,由其自行承擔(dān)。
五、甲方配合乙方在攤鋪過程中的安全警戒工作,乙方在瀝青攤鋪過程中的一切安全事故,由其自行承擔(dān)。
六、本協(xié)議自簽訂之日起生效,于運(yùn)輸結(jié)束之日時(shí)廢止。
七、本協(xié)議未盡事宜,遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)處理。
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:__________代表:__________
____年____月____日
乙方:__________代表:__________
第5篇 瀝青路面施工合同范本
甲方:
乙方:
為了很好地維護(hù)甲乙雙方的共同利益,甲方將所施工路段瀝青混凝土路面工程承包給乙方施工,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,望甲乙雙方共同遵守。
一、承包方式
本項(xiàng)目實(shí)行包工包料的形式。
施工范圍
施工位置及長度按甲方指定位置進(jìn)行施工。施工完畢后按實(shí)際攤鋪面積進(jìn)行結(jié)算。
二、單價(jià)及付款方式:
1、單價(jià):
瀝青混凝土鋪筑厚度4~5cm,中粒式
按每平方米60元進(jìn)行工程量結(jié)算,
2、付款方式:
甲方預(yù)付瀝青款叁拾萬元整(300000.00元)給乙方,工程完工后,剩余尾款甲方一周內(nèi)一次性付清。
三、質(zhì)量要求
1、乙方按照合同協(xié)議要求保證瀝青混凝土鋪筑厚度,如因?yàn)r青面層翻砂等原因造成返工或維修費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
2、若因甲方路基填方壓實(shí)度及填料問題造成瀝青面層下沉及網(wǎng)裂,造成損失由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
四、違約責(zé)任
工程完工,若甲方不按照合同協(xié)議要求及時(shí)支付工程尾款,超過合同規(guī)定日期,則視為違約,違約金按每日500元進(jìn)行計(jì)算。
五、未盡事宜
1、未未盡事宜由甲乙雙方共同協(xié)商解決。
2、本合同協(xié)議書一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。甲乙雙方簽字后生效。
甲方(簽字):乙方(簽字):
電話:電話:
年月日